Договор на газификацию жилого дома. Газификация — необходимые документы

Общество с ограниченной ответственностью «Мособлгазпоставка»,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора__________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация «__________»,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ______________,

действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в оформлении
топливного режима и технических условий АНО «____________» на

газификацию объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская
область, _______________________________ (далее по тексту - «Объект»).

1.2. Перечень оказываемых услуг (видов Работ) определен Дополнительным
соглашением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с указаниями
Заказчика. Обязательства Исполнителя по каждому этапу считаются выполненными
с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.1.2. Уведомлять о допущенных отступлениях от указаний Заказчика, а также
незамедлительно информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять
на исполнение Договора.

2.1.3. Не разглашать информацию, признанную Заказчиком
конфиденциальной.2.2.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи документов,
необходимых для исполнения Договора.

2.2.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств в
соответствии с направляемыми требованиями.

2.2.3. Приостанавливать выполнение Работ по Договору в случае просрочки
оплаты денежных средств Заказчиком согласно требованию Исполнителя.

2.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки
исполнения денежных обязательств Заказчиком по производству расчетов по
Договору.

2.2.5. Отступать от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это

___________________________ _______________________________

необходимо в интересах Заказчика, и Исполнитель не мог предварительно
запросить Заказчика либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить документацию, необходимую для обеспечения выполнения
установленных Договором Работ.

2.3.2. Предоставить дополнительную документацию, в случае необходимости.

2.3.3. Являться в назначенное Исполнителем время и в указанное им место для
подписания необходимых документов и выполнения иных формальностей,
касающихся исполнения Работ по настоящему договору (п. 1.2.).

2.3.4. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах,
которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.

2.3.5. Не разглашать информацию, признаваемую Исполнителем
конфиденциальной.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать необходимую информацию о состоянии дел по Договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется Дополнительным соглашением
№ 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.2. Платежи по настоящему Договору осуществляются на расчетный счет
Исполнителя в безналичном порядке. Дата платежа определяется как дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления Заказчиком
исходно-разрешительной документации в полном объеме и действует в течение пяти
месяцев, а в отношении расчетов до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.

4.2. Все акты, дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в
письменном виде.

4.3. Стороны в десятидневный срок путем направления письменного
уведомления сообщают друг другу об изменении у них реквизитов, указанных в
Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.

5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.5. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров в соответствии с действующим законодательством
РФ. При не достижении Сторонами согласия, спор подлежит передаче в
Арбитражный суд Московской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все страницы настоящего договора подлежат обязательному
парафированию.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью.

6.4. Услуги по оформлению топливного режима и технических условий могут
исполняться третьим лицом.

6.5. К настоящему Договору применяются общие положения о подряде (статьи
702 - 729 ГК), если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК, регулирующим
вопросы возмездного оказания услуг.

Газификация предприятия и газификация частных домов является основным видом деятельности ГорГаз более 10 лет. Компания «ГорГаз» имеет большой опыт проектирования и строительства магистральных газопроводов.

Газификация жилых домов. Это более упрощенный, но не менее важный этап. Газификация отдельных населенных пунктов и домов — приоритетная задача по повышению качества жизни в Москве и Московской области. ГорГаз была произведена газификация более чем 450 жилых домов.

Накоплен большой опыт в решении технических задач по газификации и наработаны самые обширные связи с районными газовыми трестами. Сегодня дальнейшее развитие уменьшения сроков газификации является одной из первостепенных задач компании «ГорГаз». Газификация — многоэтапный процесс. Он включает подготовку проектно-разрешительной документации, согласование с местными контролирующими органами, проведение сварочно-монтажных работ, и ввод объекта в эксплуатацию.

Газификация - необходимые документы:

Для газификации требуется перечень необходимых документов, как для физических, так и для юридических лиц.

— Копию свидетельства о праве собственности на земельный участок

— Копию паспорта.

— Теплорасчет расхода газа.

— Топосьемка.

— Доверенность.

— Копия учредительных документов, заверенная печатью юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

— Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение и т.д.)

— Копии документов о составе участников. Список членов для некоммерческих организаций

— Копия свидетельства о праве собственности на участок или аренды.

— Доверенность.

Газификация: порядок работы.

После предоставления необходимых документов для газификации, выполняется предварительная оценка стоимости работ. Для этого требуется следующая информация:

— Вид объекта (квартира, дом, предприятие, иной объект)

— Требуемая мощность.

— Ориентировочное расстояние до точки врезки.

— Место расположения, район.

Исходя из данных, выполняется предварительная сметная калькуляция стоимости газификации объекта. После предоставления необходимых документов и заключения договора, дело по газификации объекта передается специалисту, который ведет процесс сначала и до конца.

Инженеры ГорГаз оказывают помощь в вопросах по газификации. Также работает многоканальный телефон для оказания консультаций населению в вопросах, связанных с газификацией.

Сроки работ по газификации варьируется в зависимости от объекта. В среднем он составляет от 3 до 6 месяцев для физических лиц, и от 6 месяцев для предприятий. Стоимость газификации устанавливается после согласования проекта на основании действующих сметных нормативов. После окончания работ по газификации заказчику передается полный перечень документов:

Для газификации физических лиц:

— Проект газификации

— Акт ввода в эксплуатацию

Для газификации юридических лиц:

— ТУ предварительные

— Топографическая съемка (согласованная)

— Договор на технологическое присоединение

— Проект газификации, со всеми согласованиями

— Акт выбора-согласования трассы газификации

— Акт технологических испытаний

— Акт ввода в эксплуатацию

— Акт разграничения балансовой принадлежности

— Договор на обслуживание газового оборудования

— Договор на проведение газификации и поставки газа.

Пуск газа на обьект газификации осуществляется после заключения договора на поставку газа и договора на обслуживание газового оборудования.

Когда подавал проект для ТУ по газу, потребовали тепловой расчет. Как человек технически грамотный, полез в интернет и даже нашел формулы. Но остатков моего инженерного образования, подпорченного годами работы в офисе, оказалось недостаточно для освоения всех этих формул. Потом нашел адрес Проект-Сервиса и заказал все у них. Качество работ понравилось, переделал у них заодно и схему отоп...

Большое спасибо работникам компании Проект Сервис. Пытался провести трубу к построенному дому сперва через госкомпанию. Промучился с оформлением, но мне предложили проект только от магистрали до ближайшей точки участка. А по участку, мол, делайте своими силами. Извиняюсь, а оно мне надо, такой геморрой с двойным подключением? Так что обратился в Проект, мне сделали полный расчет, согласо...

Проводили мне отопление на даче под ключ. Скажу честно – очень нервничал, когда впускал всех этих людей на свой участок. Фирма конечно солидная, да и ребята, которые ко мне приходили, явно не выглядели уличными. Но все равно страшно было, – дача родная все-таки, я на ней целое лето загораю. В общем, теперь аж стыдно за то, что сомневался. Выполнили все по плану, даже комнаты после себя о...

Я с этими ребятами проводил воду к себе в частный дом. В принципе, по работе персонала особых замечаний нет. Единственное на что хочется обратить внимание – трудоемкость процесса – до начала как-то не думал, что тут придется набраться столько терпения. Жена уже в календаре отсчитывала дни, когда же этот «ремонт» и «демонтаж» закончится…. В следующий раз, если буду делать подобные перестр...

Неплохой сервис, хотя хотелось бы, чтобы документы оформлялись оперативнее. Я понимаю, что сегодня бюрократия на очень высоком уровне, и для меня лично, наверное, пройти все эту бюрократию было бы вообще невозможно. И все равно хочется дожить до времен, когда любой вопрос согласования решается более оперативно, при помощи электронной, а не голубиной почты.

Как ни опасаешься браться за газификацию дома, все равно к этому приходишь, ведь хочется и тепла, и нормальных жилищных условий. Мы с мужем обратились в Проект Сервис только за консультацией. Просто здесь быстрее остальных сайтов ответили на звонок и довольно доходчиво ответили на все вопросы. Подумали и решили, что, наверное, уже и останемся тут, тем более что пообещали за каждый день п...

Поделюсь своим мнением о сотрудничестве с Проект Сервис. Я обратилась в эту компанию для того, чтобы навести порядок в проекте газификации дома. После ремонта мы решили переставить газовую плиту, добавить колонку для нагрева воды, но совсем не продумали, как это все узаконить, ведь есть определенные нормы, которые нужно соблюдать. Позвонили в Проект Сервис, объяснили ситуацию (хорошо...

Приятно удивило, что когда обратились в Проект-Сервис по поводу расчета газоснабжения, нам предложили заодно сделать проект на воду (не только горячую, но и холодную) и заодно канализацию. Хотя теперь это кажется логично – что все вводы в дом и системы обслуживания выполнит одна компания, и не нужно будет совмещать разные проекты. По опыту известно, что в таком случае накладок не...

Газ / Газификация в Московской области

ГУП МО « Мособлгаз» разработало типовой расчет стоимости газификации индивидуальных жилых домов, газифицируемых в рамках программы « Развитие газификации в Московской области до 2017 года», на 2014 год.

Минимальная стоимость подключение к газу дома площадью до 100 кв. м составит 160 тыс. руб. Эта сумма включает в себя проектно-изыскательские работы, установку отечественного оборудования (котла, газовой плиты и счетчика), работы по врезке, прокладке газопровода-ввода к жилому дому.

Таблицу с расчетом стоимости газификации частного дома см. ниже.

Расчет стоимости газификации частного дома в Московской области

Газификация частного дома в Московской области: алгоритм действий

Для газификации индивидуального жилого дома природным газом необходимо:

I. Подать документы (по приведенному списку) на выдачу технических условий в филиал ГУП МО « Мособлгаз», на территории зоны обслуживания которого расположен жилой дом:

1. Заявление на получение технических условий

2. Копию паспорта заявителя.

3. Правоустанавливающие документы:

3.1. Для существующих строений любой из перечисленных документов:

— Свидетельство о государственной регистрации права собственности;

— договор купли-продажи, мены, дарения и т.д. (зарегистрированный в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);

— договор аренды, с приложением согласия собственника.

— акт приемки в эксплуатацию;

— технический паспорт (без срока давности), выданный организацией, уполномоченной на проведение технической инвентаризации (Бюро технической инвентаризации), как документ, подтверждающий факт создания объекта строительства;

— разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Для проектируемых и строящихся строений любой из перечисленных документов:

— Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с приложением кадастрового плана земельного участка / кадастрового паспорта;

— свидетельство о государственной регистрации права собственности, постоянного (бессрочного) пользования;

— договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.;

— договор аренды, с приложением согласия собственника;

— постановление Главы муниципального образования о предварительном размещении объекта строительства, либо о разрешении на проектирование (в соответствии с требованиями ТСН ППС-99 МО);

— разрешение на строительство, выданное главой муниципального образования.

4. Ситуационный план расположения объекта газификации (формат А4).

Газификация жилых домов осуществляется в соответствии со схемой газоснабжения поселения. Технические условия для присоединения выдаются при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема природного газа.

II. На основании полученных технических условий необходимо заказать проектную документацию на газификацию жилого дома в любой специализированной организации, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ по проектированию объектов газификации. Право выбора специализированной организации принадлежит заказчику газификации.

III. Согласовать разработанную проектную документацию на газификацию жилого дома в филиале ГУП МО « Мособлгаз». Проектная документация на газификацию подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев заказчик газификации не приступил к строительству объектов газового хозяйства.

IV. Заключить договор на строительство газопровода и монтаж газового оборудования со специализированной организацией на основании разработанного проекта.

Специализированная организация должна иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ по строительству газопроводов.

V. Организовать комиссию по приемке в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования

Приемка в эксплуатацию распределительных газопроводов осуществляется в составе приемочной комиссии, при участии представителей заказчика, подрядчиков, представителей филиала ГУП МО « Мособлгаз»», инспектора Архитектурно-строительного надзора, инспектора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и оформляется актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы.

Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода производится при наличии разрешения на ввод, выданного органом местного самоуправления.

VI. Заключить договоры:

— на поставку природного газа с ГУП МО « Мособлгаз» (филиал ГУП МО « Мособлгаз» по месту нахождения объекта газификации);

— договор на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования со специализированной организацией.

Решение

Именем Российской Федерации

Мировой судья судебного участка № 88 Автозаводского судебного района г. Тольятти Самарской области Айдарбекова Я.В.,

при секретаре Забалуевой Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Перегудова к ООО «Газпром газораспределение Самара» о защите прав потребителей,

установил:

Перегудов в лице представителя по доверенности обратился к мировому судье с исковым заявлением к ООО «Газпром газораспределение Самара» о защите прав потребителей, указав при этом следующее.

Между истцом и ответчиком заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (наружное подключение).

В соответствии с условиями договора, п. 2.1, исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки, а заказчик обязался оплатить оказанные исполнителем услуги по подключению (технологическому присоединению) в сроки, указанные в Приложении к договору.

Цена договора составляет 20 000 рублей, из которых 10 000 рублей истец оплатил после заключения договора, оставшиеся 10 000 рублей обязался оплатить в течение 15 дней со дня пуска газа, составления и подписания сторонами акта о подключении.

Согласно п. 5.2 договора, а также Приложению, срок подключения (дата пуска газа) определена на Адрес объекта: обл., район, с. , ул. , д. 100А.

Однако до сегодняшнего дня исполнитель свои обязательства по договору не выполнил, дом истца к сети газораспределения не подключен, акт о подключении (технологическом присоединении) не подписан.

В соответствии с приложением к договору разработка заявителем проектной документации должна быть осуществлена в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении.

Для разработки проектной документации истцом был заключен договор с ответчиком ООО «Газпром газораспределение Самара».

Согласно п.3.1 данного договора проектные работы выполняются в течении 15 календарных дней с момента предоставления заказчиком исполнителю всей необходимой документации и внесения предоплаты.

Со своей стороны истцом были выполнены все обязательства: документы предоставлены, оплата произведена.

Однако исполнитель, нарушив все сроки, проектную документацию изготовил лишь, что в последствии привело к нарушению сроков пуска газа, составлению и подписанию акта о подключении, который был подписан сторонами

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что выполнение ответчиком мероприятий по подключению объекта к сети газораспределения (выполнение наружных работ по подключению) напрямую зависело от действий ответчика, поскольку ответчик затянул исполнение договора на выполнение проектных работ. Являясь одной и той же организацией, ответчиком не были соблюдены сроки, указанные в приложении к договору о технологическом присоединении от.

Неисполнение ответчиком ООО «Газпром газораспределение Самара» в срок договорных обязательств по договору о технологическом присоединении от вызвано неисполнением в срок ООО «Газпром газораспределение Самара» договора.

Заключая договор на подключение дома к сети газораспределение, истец предполагал, что в октябре 2015 г. он заедет со своей семьёй в дом. По той причине заблаговременно определил место обучения среднему ребенку в с. района. С истец был вынужден уволиться с работы, чтобы возить ребенка в школу из г. в с. , что вызывало определённый дискомфорт, а в ноябре 2015 г. истец был вынужден заехать всей семьёй в не газифицированный жилой дом, отапливал который электрокотлом, что приводило к дополнительным финансовым тратам и неудобствам. В связи с чем, нарушение ответчиком сроков исполнения договора по пуску газа, истцу причинен моральный вред.

Поскольку несоблюдение условий договора от по пуску газа в срок до нарушает его права, последний был вынужден обратиться к мировому судье с соответствующим исковым заявлением, в котором просил взыскать с ответчика неустойку в размере 20 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, а также штраф в размере 50 % от суммы, присужденной в его пользу.

Истец Перегудов Д.В. в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, пояснив, что осенью 2014 года он пришел в организацию ответчика с целью заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределение. Сотрудник ООО «Газпром газораспределение Самара» ему пояснил, какие документы для этого необходимо принести. Он поинтересовался, можно ли быстрее выполнить работы, ему ответили, что можно, но в законе определен срок в пределах одного года, однако в ближайшее время у них в планах на данном участке летом 2015 года в планах пустить газ. В сентябре 2014 года он заключил договор на пуск газа, срок окончания выполнения работ по данному договору через год. Также он приехал в организацию ответчика и заключил еще один договор во исполнение первого договора. По оплате ему сказали, что 3 000 рублей он должен внести сразу, а остальные денежные средства необходимо будет внести по окончанию выполнения работ. С условиями договора он был ознакомлен, согласно п. 3.2 оплата должна быть внесена после выполнения работ, так как в процессе его исполнения могут возникнуть изменения по оплате. Весной, в марте 2015 года во исполнение первого договора к нему приехал сотрудник организации ответчика, он спросил, почему до сих пор по второму договору никто не приехал, на что не получил ответ. Далее сотрудники ответчика приехали в мае, которые выполняли работы по первому и по второму договору, сделали все замеры. После этого, он каждые две недели звонил и интересовался, когда будет готов проект газификации дома. Когда сообщили, что проект готов, но его нужно согласовывать, а также определяться по первому договору, тогда он звонил и требовал информации по первому договору, на что получал ответ о том, что возникла проблема с областной архитектурой по точке присоединения. За данное время ответчик не требовал от него полной оплаты по второму договору. Если бы ему сообщили, что для того, чтобы работы по второму договору были закончены, ему необходимо внести оставшуюся сумму, он бы внес, так как был заинтересован в скорейшем окончании работ. В итоге все сроки без согласованного проекта газификации дома сдвинулись по исполнению остальных договоров. При получении проекта, он внес оставшуюся сумму за него и сразу же заключил договора на следующие работы (внутренние). Получив проектную документацию, он не стал обращаться в иную организацию для выполнения других работ, так как решил заказать услуги у одной организации комплексно. Кроме того, другую организацию было искать уже поздно и неудобно для него, хотел все сделать в одной организации. По договору от ответчиком не соблюдены сроки исполнения, срок пуска газа нарушен, через год пуск газа не был произведен, по какой причине, ему неизвестно. Несвоевременный пуск газа нарушил его права, тем, что он вместе с семьей планировал летом переехать из города в деревню, был уверен, что до в доме будет газ, также ответчики его убедили в том, что газ будет пущен раньше. Он обращался к ответчику с письменной претензией, когда уже сроки подходили, так как условия договора уже были нарушены, на что получил отказ. До этого момента ждал, что работы будут в ближайшее время выполнены. он заключил еще один договор на оказание услуг по техническому надзору, так как ему пояснили, что пуск газа не может быть осуществлен без заключения этих договоров. На тот момент сроки исполнения первого договора уже были нарушены, но по причинам, зависящим не от него, без технической документации он не мог выполнять остальные работы. Настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Представитель истца, действующая на основании доверенности, в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме, пояснив, что по факту газ был пущен Право истца нарушено в том, что по договору пуск газа должен был быть осуществлен На истца была возложена разработка проектной документации и выполнение технических условий. Для выполнения этих требований истец заключил второй договор, по условиям договора от истцом была внесена предоплата 3 000 рублей, так как в момент его заключения от него не требовали полной оплаты и никто не сказал, что работы выполняться не будут. Ответчик приступил к выполнению всех работ, что подтверждается проектом газификации жилого дома, точка подключения согласована, все подписи собирались в августе 2015 года, полностью все работы со стороны ответчика выполнялись в сентябре 2015 г., ответчик затянул выполнение работ по второму договору, при этом не имеет значения, произведена была оплата истцом в полном объеме или нет, так как истец действовал так, как ему указывала сторона ответчика. В соответствии с договором ответчик был обязан подключить газ Ответчик нарушил сроки исполнения сопутствующих договоров, что привело к нарушению сроков основного договора, пуск газа был осуществлен Считает, что с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору от в размере 20 000 рублей, согласно расчету размер неустойки выше, он превышает сумму договора, поэтому просит взыскать неустойку в размере суммы основного договора - 20 000 рублей. Истец до момента подключения газа обращался к ответчику с вопросом по урегулированию спора, однако ответчик отказался от добровольного удовлетворения его требований. Просила исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика, действующая на основании доверенности, в судебное заседание явилась, исковые требования не признала в полном объеме, предоставив отзыв на исковое заявление (л.д. 47-48), дополнение к возражениям (л.д. 94-95), которые поддержала, пояснив, что в рамках договора от ответчик принял на себя обязательства, осуществил пуск газа по исполнению технических условий истцом, а истец заключил сопутствующие договоры, подписал акты выполненных работ, которые свидетельствуют о том, что истец принял работы без претензий по срокам и объемам исполнения обязательств. В конце октября 2015 года истцом заключен договор, пуск газа был перенесен, но, несмотря на то, что пуск газа должен был быть осуществлен до пуск газа был произведен ранее. Первый договор заключается на подключение, выдаются технические условия, где прописываются требования всей процедуры. Далее, они изготавливают проект внешней сети, строят свою сеть в рамках этого проекта, заказчику дается точка подключения. Далее заказчик ведет свою внутреннюю сеть к этой точке. Последний договор был заключен на строительно-монтажные работы, для этих работ истцу нужен был проект - это исходная точка для начала строительно-монтажных работ. Истец мог заключить договор с другим подрядчиком, имеющим допуски СРО, но он заключил его с ними. Работы выполнили до - досрочно. Газ пустили В данном случае имеют место быть два типа договорных отношений. Они газораспределительная организация, в соответствии с договором они должны выстроить свою трубу, а заказчик установить свою внутреннюю систему и подвести к этой точке газораспределения, конечный результат работ - пуск газа. Они вошли в ситуацию Перегудова Д.В., осуществили строительно-монтажные работы по договору ранее. Просрочка со стороны заявителя составила 212 дней, пуск газа был запланирован в мае 2016 года, но они включили объект истца в график работ ранее. Перегудов Д.В. претензий к ним относительно выполнения работ не имел, работы выполнены на месяц раньше, чем прописано в договоре. Они, как подрядчики обязаны передать проект заказчику, передали его, после внесения им оплаты. На основании изложенного, в удовлетворении исковых требований просила отказать в полном объеме.

Выслушав истца, его представителя, представителя ответчика, исследовав письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Мировым судьёй в ходе рассмотрения дела установлено, что между истцом и ответчиком был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно условиям которого размер платы за подключение объекта составляет 20 000 рублей, срок осуществления мероприятий по подключению - (л.д. 16-20). К указанному договору истцом также подписано Приложение (технические условия подключения объекта капитального строительства к сети газораспределение для проектирования распределительного газопровода) и Приложение (план осуществления мероприятий по подключению) (л.д. 21, 23).

Согласно условиям данного договора и Приложению истцом по договору от оплачено 10 000 рублей (л.д. 24).

Между истцом и ответчиком во исполнение указанного договора о подключении заключен договор на выполнение проектных работ, результатом которого явилась готовая проектная документация на объект по адресу: область, район, с. , ул. , д. 100 (л.д. 26).

Согласно п. 2.1 данного договора общая стоимость проектных работ составляет 13 070 рублей. Оплата производится Заказчиком в размере 100 % стоимости работ, указанных в п. 2.1 договора в течение 3-х дней после подписания настоящего договора (п. 2.2 договора).

В силу п 3.1 договора проектные работы выполняются в течение 15 календарных дней с момента предоставления Заказчиком Исполнителю всей необходимой документации и внесения предоплаты, предусмотренной п. 2.2 договора.

Передача Заказчику готовой проектной документации оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и осуществляется нарочно в клиентском отделе Исполнителя.

Судом установлено, что истцом во исполнение указанного договора внесено в кассу ответчика 3 000 рублей (л.д. 25).

Из пояснений истца и его представителя следует, что в момент заключения указанного договора ему сказали внести предоплату, поскольку в силу условий договора, оплата по нему может в последующем измениться.

Так, пункт 2.3 настоящего договора предусматривает, что по результатам выездных работ проектировщика на объекте Заказчика общая стоимость проектных работ, указанная в п. 2.1 договора может быть изменена в зависимости от корректировки объема работ, о чем стороны составляют дополнительное соглашение.

Истец считает, что именно нарушение ответчиком условий данного договора и повлекло нарушение сроков основного договора по пуску газа, поскольку ввиду того, что изготовленный проект газификации ответчиком был ему предоставлен только, несмотря на оговоренный договором срок - 15 дней, то и срок пуска газа не был осуществлен в срок - Ему никто не говорил, что поскольку им внесена не 100 % оплата по договору от, то срок выполнения работ по изготовлению проекта сдвинется. Однако, несмотря на то, что им внесена не 100 % оплата, готовый проект газификации дома ему вручили, из которого усматривалось, что работы по изготовлению проекта производились ответчиком, несмотря на отсутствие с его стороны полной оплаты.

Судебная практика по:

По договору подряда

Судебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ

Уменьшение неустойки

Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ