Договор подряда разработку программного обеспечения. Образец договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключаемый между юридическими лицами. Основания и порядок расторжения договора

ДОГОВОР № ______

Г. Москва «___» ____________ 2012 г.

ОАО «__________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ЗАО «Рога и Копыта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванов И.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, на базе собственного программного продукта, обязуется осуществить работы по созданию ___________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях, предусмотренных настоящим договором в соответствии с разделом 4. (СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ) договора.
1.2. Для создания _______________________________________ Заказчик приобретает у Исполнителя право на использования программного продукта в соответствии с разделом 3. (ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА) настоящего договора. Заказчик обязуется оплатить передаваемое ему право на использование программного продукта в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору), и соответствовать требованиям документа «Технические требования» (Приложение №3 к настоящему договору).
1.4. Расшифровка используемых в договоре терминов приводится в документе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» (Приложение №2 к настоящему договору).
1.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, стороны согласовывают существенные условия выполнения работ и заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА _________________________________

2.1. После подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу и полного завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору, Заказчик получает право на бессрочное использование неограниченным количеством пользователей ________________________________________ для целей и в пределах организации и структурных подразделений Заказчика (компании _____________________).

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

3.1. Исполнитель, являясь создателем программного продукта, (указанного в пункте 1. документа «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», являющегося Приложением №2 к настоящему договору) и владельцем исключительных прав на него, продает Заказчику право на использование программного продукта. Заказчик получает право использовать программный продукт в соответствии с его функциональным назначением в целях создания и использования __________________________________________________. Заказчик вправе осуществлять адаптацию программного продукта, если данные действия необходимы для функционирования программного продукта на технических средствах Заказчика или взаимодействия с программами Заказчика. При этом Заказчик в письменном виде согласовывает вносимые изменения с Исполнителем. В случае если Заказчик внесет в программный продукт изменения без согласования, Исполнитель не будет нести никакой ответственности за работу программного продукта с внесенными в него Заказчиком изменениями. Все права на использование программного продукта, которые прямо не передаются по настоящему договору, считаются не переданными.
3.2. В целях реализации передаваемого Заказчику права, Исполнитель передает Заказчику экземпляры программного продукта на электронном носителе в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору). При этом стороны подписывают Акт о передаче прав на использование программного продукта. С переданным на электронном носителе программным продуктом Заказчику разрешается производить изготовление архивных копий исключительно для целей сохранения программного продукта, а также осуществлять использование программного продукта в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.
3.3. Заказчик не имеет права осуществлять возмездное или безвозмездное распространение программного продукта среди третьих лиц.
3.4. Право на использование программного продукта передаваемое Заказчику согласно настоящего раздела, оплачивается Заказчиком в соответствии с ценой, указанной в пункте 2.1. Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая сумма договора (стоимость договора) составляет ____________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____________________________ (___________________________________-). Данная сумма складывается из стоимости работ Исполнителя по трем этапам, согласно Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Стоимость первого этапа составляет – ____________________ (______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (_____________________).
4.3. Стоимость второго этапа составляет – ___________________________ (__________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________________________ (__________________________).
4.4. Стоимость третьего этапа составляет – ___________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________________________________ (__________________________).
4.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора Заказчик производит авансовый платеж (предварительную оплату) в размере ______________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ___________________ (______________________). Данная сумма включается в счет оплаты работ и учитывается сторонами при завершении взаиморасчетов по настоящему договору.
4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней от даты окончания Исполнителем своих Работ по каждому из этапов, Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки Работ. Заказчик назначает своих представителей с надлежащими полномочиями, которые совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных Работ.
4.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения, подписывает Акт сдачи-приемки Работ и возвращает 1 (один) экземпляр Исполнителю.
4.8. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Заказчик вправе в срок, указанный в п.4.7., не подписывая, вернуть такой Акт Исполнителю вместе со своими письменными возражениями и/или замечаниями.
4.9. В случае если Заказчик в срок, указанный в п.4.7., не вернул Акт сдачи-приемки Работ и не предоставил письменных возражений и/или замечаний по приемке работ, все работы по данному Акту будут считаться принятыми Заказчиком. Счет-фактура выставляется на момент принятия Работ Заказчиком.
4.10. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок устраняет выявленные Заказчиком недостатки и повторно направляет Акт сдачи-приемки Работ Заказчику для подписания.
4.11. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
4.12. В случае расторжения настоящего Договора, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя, но при обоюдном согласии, производятся взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
4.13. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами каждого из Актов сдачи-приемки работ по соответствующему этапу работ, согласно Календарного плана.

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Все работы по установке ____________________________________________________ производятся на аппаратном и базовом (системном) программном обеспечении Заказчика, включая серверное и сетевое оборудование, локальные пользовательские компьютеры, базовое (системное) программное обеспечение, которые расположены в помещениях Заказчика.
5.2. Если по результатам проведенного Исполнителем обследования выявляется необходимость дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширения каналов связи, все работы по дополнительной установке и расширению каналов связи производятся Заказчиком за свой счет, или Исполнителем по поручению и за счет Заказчика. При этом если требуемые элементы имеют длительный срок поставки, и если отсутствие этих элементов не позволяет осуществлять те или иные работы, то сроки выполнения работ по Календарному плану увеличиваются соразмерно сроку поставки и доустановки необходимых элементов.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя по дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширению каналов связи, Исполнитель не несет ответственности за снижение качественных и количественных характеристик работы _________________________________, вызванные недостатками аппаратного и базового (системного) программного обеспечения Заказчика или не расширением каналов связи.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.1. Исполнитель обеспечивает выполнение своих обязательств по договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему, и сдачу ________________________________________ в установленный срок Заказчику. Данный пункт действителен, при условии выполнения Заказчиком, всех своих обязательств.
6.2. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика, полученную в процессе проведения работ по данному договору.
6.3. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за правильность производства работ по настоящему договору до момента сдачи работ Заказчику. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми разрешениями или лицензиями, которые могут быть необходимы для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае если результат выполненных Исполнителем работ будет некачественным и/или выполненные работы не будут соответствовать условиям договора, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в согласованный сторонами срок исправить недостатки своих работ для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Исполнитель не в состоянии или не может выполнить работы для устранения допущенных им дефектов в согласованный срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков другим исполнителям, имеющим соответствующую квалификацию, знания и подтвержденный опыт выполнения подобной работы, с перевыставлением обоснованных счетов за данную работу Исполнителю.
6.5. Для надлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, указанных в пункте 7.2. настоящего договора Исполнитель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 (три) дня, подавать Заказчику заявки на своих работников.
6.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех предоставленных ему по Акту для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи их по Акту Заказчику.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Своевременно выполнить все свои обязательства по настоящему договору.
7.2. Заказчик обеспечивает доступ работников Исполнителя к Месту производства работ.
7.3. Передать Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней затребованные им данные и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном объеме. При выявлении недостатков в переданных данных материалах Исполнитель сообщает об этом Заказчику в течение 10-ти календарных дней, а Заказчик обязан в течение 10-ти календарных дней предоставить исправленные материалы.
7.4. Предоставить Исполнителю с начала выполнения работ и до их завершения рабочее место, необходимое для производства работ.
7.5. В случае необходимости обеспечить подключение Места проведения работ к необходимым коммуникациям и к действующим сетям.
7.6. Сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Исполнителя.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

8.1. Работы Исполнителя по настоящему Договору должны быть выполнены в срок указанный в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему Договору), при условии выполнения Заказчиком условий настоящего договора. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ в течение семи календарных дней с момента подписания настоящего договора. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №1 к настоящему договору).
8.3. Стороны рассматривают и решают вопрос о переносе срока окончания Работ Исполнителя в следующих случаях:
А) Если по вине Заказчика работы не начаты, или не могут быть закончены в установленный Договором срок;
Б) В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. ГАРАНТИИ.

9.1. Гарантийный срок на _____________________________________ составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по последнему этапу, уполномоченными представителями обеих Сторон. По окончанию гарантийного срока стороны настоящего договора могут заключить отдельный договор на дальнейшую техническую поддержку__________________________________________________.
9.2. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлено несоответствие ________________________________________ требованиям настоящего договора по причине невыполнения/или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязуется собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов Заказчика, и в оговоренные Сторонами сроки устранить дефекты, вызванные некачественным выполнением его части работ. При этом срок предоставляемой Исполнителем гарантии продлевается на период устранения недостатков. Указанные гарантии не применяются, если Заказчик самостоятельно вмешивался или вносил изменения в ____________________________________.
9.3. Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, что при выполнении его обязательств по настоящему договору будут соблюдены все права третьих лиц. В случае взыскания в судебном порядке с Заказчика третьими лицами санкций за нарушение их прав, вытекающее из выполнения Исполнителем его обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе в порядке, установленным действующим законодательством предъявить к Исполнителю требование о компенсации выплаченных третьим лицам санкций. Заказчик не имеет право взыскать с Исполнителя данные санкции, если он своевременно не уведомил Исполнителя о предъявленных к нему претензиях, что явилось препятствием к участию Исполнителя в судебном разбирательстве по данному вопросу.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

10.1. По характеру настоящего договора, стороны могут иметь доступ к информации, являющейся конфиденциальной. Конфиденциальная информация означает информацию являющуюся коммерческой тайной одной из сторон, а также любую деловую, коммерческую, техническую или иную информацию, которая не может быть известна сторонам из общедоступных источников, переданную одной стороной другой стороне в устной, письменной или любой иной форме.
10.2. Стороны договорились сохранять конфиденциальность информации друг друга на протяжении 5 (пяти) лет после получения такой информации. Стороны договорились, за исключением случаев, предусмотренных законом, не разглашать ни в какой форме конфиденциальную информацию друг друга никаким третьим сторонам ни для каких целей, кроме выполнения настоящего договора. Каждая из сторон обязуется предпринять все необходимые меры для того, чтобы конфиденциальная информация не разглашалась и не распространялась ее служащими или агентами в нарушение условий настоящего договора.
10.3. Нарушение положений п.10.2. настоящего договора одной из сторон, дает право потерпевшей стороне требовать от виновной в таком нарушении стороны возмещения убытков соответствии с действующим законодательством или уплаты штрафа в размере до 20 (двадцати) процентов от суммы договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
10.4. Стороны установили, что к коммерческой тайне Исполнителя относиться вся информация, относящаяся к методике выполнения работ Исполнителем и программному продукту Исполнителя, за исключением возможности использования данной информации для целей работы с ___________________________________________________-.

11. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Все санкции в случае добровольного признания подлежат возмещению за счет виновной стороны, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требований.
11.2. За нарушение по вине Исполнителя сроков сдачи ______________________________________________________, или за нарушение Заказчиком сроков оплаты работ Исполнителя, виновная сторона выплачивает пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора, оговоренной в п.4.1.
11.3. Стороны обязуются ограничить размер ответственности друг друга по настоящему Договору и не предъявлять друг другу никаких претензий связанных с убытками, косвенными убытками и косвенным ущербом и/или упущенной выгодой, а также с устраненными в оговоренные сторонами сроки недостатками работ.
11.4. В любом случае ответственность по настоящему Договору не может превышать 20 (двадцати) процентов от стоимости Договора, указанной в пункте 4.1.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по договору.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, контртеррористические действия, пожары, аварии, сбои подачи электроэнергии и работы сетей связи, а также вступившие в силу нормативно-распорядительные акты и действия органов государственной власти и управления.
12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 20 (двадцати) календарных дней информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по договору. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств. При этом исполнение обязательств Сторон отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 12.3. настоящего договора влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.Если подобные обстоятельства продлятся более 90 (девяноста) календарных дней, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, известив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом все взаиморасчеты стороны обязаны урегулировать в течение тридцати дней.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
13.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Сторона, считающая свои права и законные интересы нарушенными, обязана направить второй стороне претензию в письменном виде. Сторона, получившая претензию, обязана отправить ответ в течение десяти календарных дней. В случае если спор или разногласия по настоящему договору не будут урегулированы сторонами в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения второй стороной письменной претензии, любая из сторон вправе передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
14.2. Исполнитель вправе выполнить свои работы и сдать их Заказчику досрочно, а Заказчик вправе принять и оплатить досрочно выполненные работы.
14.3. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон путем заключения отдельного соглашения в письменной форме, подписанного обеими сторонами.
14.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке) в следующих случаях:
14.4.1. Письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, оплатив часть фактически выполненных Исполнителем на дату расторжения объемов работ.
14.4.2. Если Исполнитель без видимых причин полностью приостановит выполнение Работ на срок 60 (шестьдесят) календарных дней и более;
14.5. Настоящий договор представляет собой полную и исчерпывающую договоренность сторон в отношении условий сотрудничества и с момента подписания настоящего договора он будет иметь приоритет по отношению ко всей предыдущей переписке и всем предшествующим переговорам по настоящему договору.
14.6. Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении (получении). Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг друга. В случае неуведомления об изменении адреса информация, направленная по адресу указанному в настоящем договоре, считается направленной должным образом. В случае не уведомления об изменении других реквизитов, неуведомившая Сторона несет на себе риск всех неблагоприятных последствий.
14.7. Стороны настоящего Договора взаимно обязуются в течение всего срока действия Договора, а также в течение года после окончания работ по Договору не создавать условий или вакансий для перехода к ним на работу сотрудников второй Стороны, участвующих в реализации настоящего Договора. В случае трудоустройства на работу к одной из сторон настоящего договора сотрудника второй стороны, участвовавшего в реализации настоящего договора, сторона к которой сотрудник трудоустроился, обязуется выплатить второй стороне компенсацию за подготовку специалиста в размере 5 (пяти) процентов от общей суммы Договора, указанной в пункте 4.1.
14.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
14.9. Координатором работ по настоящему договору со стороны Заказчика (ОАО ____________) является _________________________; контактный телефон (495) _______________, e-mail: ___________________________.

Координатором работ по настоящему договору со стороны Исполнителя (ЗАО «Рога и копыта» ____________) является _________________________; контактные телефоны (495) _________ факс _______, e-mail: ___________________________.

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомлять вторую сторону, в случае изменения лиц ответственных за исполнение настоящего договора.
14.10. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 – «Календарный план».
Приложение №2 – «Термины и определения».
Приложение №3 – «Технические требования».

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК ___________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

ЗАКАЗЧИК:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
Тел.:__________Факс: __________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК _______________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

Подписи сторон:

Исполнитель:   Заказчик:

_________________/Иванов И.И../ __________________/ _________/

На практике нам часто приходится сталкиваться с различными договорами на создание программного обеспечения . Обычно для оформления заказа на разработку программных продуктов используются договор возмездного оказания услуг, договор подряда либо договор авторского заказа (авторский договор).

Какой из них верный и чем грозит ошибка при выборе договора?

Договор на услуги в принципе не подходит на данную роль, поскольку его предметом выступает осуществление определенной деятельности, а не создание ПО и передача на него прав. Услуги по определению реализуются и потребляются в процессе их оказания и не имеют материального выражения. Безусловно, в результате оказания услуг может создаваться в том числе программное обеспечение, но такая деятельность является вторичной и, соответственно, права заказчика на такое ПО не защищаются должным образом по договору возмездного оказания услуг.

В отличие от договора на услуги возможность использования для разработки программного обеспечения договора подряда прямо предусмотрена в ст.1296 ГК РФ. Предметом такого договора является выполнение по заданию заказчика определенных работ по созданию конкретного ПО. Результатом работ, в отличие от услуг, всегда выступает определенный материальный объект. В рассматриваемом случае таким результатом является программное обеспечение с необходимыми заказчику характеристиками.

Таким образом, договор подряда на создание ПО главным образом направлен на разработку такого ПО в строгом соответствии с требованиями заказчика, изложенными в технической документации, и его последующую передачу заказчику. Здесь исполнитель сориентирован именно на результат, а не осуществление имитацию деятельности. Помимо этого, т.к. договор подряда направлен на передачу разработанного ПО заказчику, одновременно с ним заказчику переходит исключительное право на заказное ПО, как результат интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Договор авторского заказа также может использоваться для создания программного обеспечения. Однако в отличие от договора подряда на разработку ПО, авторский договор заключается непосредственно с автором, т.е. физическим лицом.

Поскольку автор как человек, творческим трудом которого создается программное обеспечение, традиционно считается более слабой стороной в сделке, нежели заказчик, законодательство предоставляет ему ряд преимуществ (см. ст.1288 – 1290 ГК РФ). В частности, по договору авторского заказа права на ПО не переходят автоматически к заказчику, а сохраняются у автора. Поэтому положения о передаче прав на ПО в полном объеме необходимо прямо включать в договор авторского заказа.

Однако это не означает, что в случае работы с программистом-фрилансером лучше заключать договор подряда. Напротив, такой договор может быть оспорен, т.к. в законе для оформления отношений с автором прямо предусмотрен иной договор, который изначально предоставляет заказчику меньше преимуществ.

Если раньше по данному поводу между юристами еще были споры, то с 01 сентября 2014 г. статью о договоре подряда на создание произведений специально дополнили пунктом 5, где прямо указано, что правила данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения.

Таким образом, при выборе конструкции договора необходимо обращать внимание на следующие моменты:
1) что является непосредственным предметом заказа, и
2) кто выступает на стороне исполнителя.

Если предмет заказа – конкретное программное обеспечение, договор на услуги не подходит, т.к. последний направлен на деятельность определенного рода, в которой результат имеет вторичную роль. Соответственно, остаются договор подряда на создание произведений и договор авторского заказа.

Если в качестве исполнителя нанимается физическое лицо (автор), в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, отпадает договор подряда, т.к. закон прямо указывает на необходимость заключения в таком случае договора авторского заказа.

Какие риски несут стороны в случае ошибки при заключении договора?

В такой ситуации неблагоприятный последствия возникают, прежде всего, у заказчика, который полагался на то, что подписанный договор является окончательным и защищает его в полном объеме.

Однако при заключении договора на оказание услуг исполнитель, основываясь на законе, вправе потребовать произвести доплату за отчуждение прав на ПО, передаваемое заказчику. Аналогичным образом может поступить и автор при заключении с ним договора подряда вместо договора авторского заказа.

Поэтому будьте внимательны при выборе договора на разработку ПО, т.к. ошибка может вам стоить прав на такое ПО или дополнительных расходов.

2. Порядок сдачи-приемки программного обеспечения

Данный раздел Договора на заказную разработку ПО имеет важное значение для обеспечения соответствия результатов работ потребностям и ожиданиям Заказчика, а также соблюдения интересов Разработчика в части объемов выполнения работ и их окончательной стоимости.

2.1. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта.

Для обеспечения качества работ необходимо обеспечить контроль со стороны Заказчика.

2.2. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.

Можно предусмотреть иной порядок согласования изменений, в том числе путем обмена письмами, в рамках планирования или приемки промежуточных результатов работ.

2.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику исходный текст и объектный код Продукта (в том числе его части) на оптическом диске или посредством сети связи с сопутствующей технической документацией и руководствами по использованию.

Важный пункт для Разработчика в целях подтверждения сдачи промежуточных этапов работ и требования их оплаты. Для Заказчика также важно получать промежуточные результаты для проверки качества, тестирования, внесения необходимых изменений в ход работ.

2.4. Заказчик не позднее двух дней с момента извещения Разработчиком о готовности Продукта обязуется принять и протестировать представленный Разработчиком Продукт.

Пункт важен в первую очередь для Разработчика программного обеспечения.

2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии Продукта требования задания Стороны составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

Здесь заложена модель приемки окончательных результатов работ в пользу Заказчика, т.к. он может мотивированно настоять на доработке переданного ему программного обеспечения. Однако это будет достаточно сложно сделать, в случае приемки промежуточных этапов без соответствующих оговорок (см. пункт выше).

Далее в разделе необходимо решить вопрос о правах на промежуточные и окончательные результаты разработок. Если не согласовать иное, Разработчик может создать массу промежуточных версий ПО с приоритетом по дате создания, воспользовавшись финансированием Заказчика. В таком случае Заказчик получит исключительное право только на окончательный результат, а за Разработчиком сохранятся права на массу клонов.

Также возможна ситуация с последующим использованием наработок. Поэтому в договоре на разработку ПО нужно решить вопрос о возможности или запрете использования Разработчиком полученных результатов работ в будущем для создания новых версий Продуктов для себя или третьих лиц.

Здесь же необходимо определить момент перехода исключительного права на созданное по договору программное обеспечение, т.к. это важно для целей бухгалтерского и налогового учета (особенно при осуществлении приемки промежуточных этапов работ).

3. Цена договора и порядок расчетов по договору на разработку ПО

Данный раздел договора имеет существенное значение для обеспечения качества и сроков выполнения работ, обоснования расходов Заказчика для целей налогообложения и обеспечения полной и своевременной оплаты работ в интересах Разработчика.

Возможна масса вариантов определения стоимости работ по созданию программного обеспечения :

. в твердой сумме

. в виде процентов с дохода от последующего использования

. на основе почасовых ставок сотрудников разработчика.

Порядок оплаты также имеет множество вариантов от 100% предоплаты, до оплаты в рассрочку по завершении определенных этапов работ или сдачи результатов в окончательном виде, или по итогам отчетного периода.

4. Ответственность сторон по договору на создание ПО

В разделе согласуются возможные санкции за нарушение сроков выполнения работ, их качество, сроки оплаты, нарушение исключительных прав третьих лиц и т.п.

5. Разрешение споров

Важный раздел договора, поскольку выполнение обязательств и действительность санкций напрямую зависит от возможности их принудительного исполнения.

6. Конфиденциальность

Существенный раздел, поскольку при подписании Договора и в ходе его выполнения стороны будут обмениваться различной информацией, которая имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам.

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ДОГОВОР ЗАКАЗА
на разработку программного обеспечения
г. Москва "___"__________ 20__ г.
_____________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ___, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется создать программное обеспечение (далее - "Программа"), соответствующее техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), и передать Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик за создание Программы уплачивает Исполнителю вознаграждение.
1.2. Программа должна соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора и утвержденного Исполнителем.
1.3. Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику все имущественные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется создать Программу в течение ________ с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется создать Программу своими силами и средствами.
2.3. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
2.4. После завершения работ Исполнитель предоставляет экземпляр первоначального варианта Программы на утверждение Заказчику. Заказчик принимает первоначальный вариант Программы по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику.
2.5. Исполнитель передает окончательный вариант Программы в виде дистрибутива на материальном носителе (CD-ROM или DVD-ROM дисках), к которой прилагается инструкция по установке и руководство пользователя. Исполнитель обязан обучить работе с Программой представителей Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.2. настоящего Договора.
2.6. При получении одобрения Заказчика и получения окончательного варианта Программы согласно п. 2.5. Договора, Стороны составляют акт приемки-передачи Программы.
2.7. Исключительное право на созданную Исполнителем Программу принадлежит Заказчику в полном объеме с момента передачи Программы Исполнителем. Заказчик вправе зарегистрировать Программу как ее правообладатель в органах, осуществляющих государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
2.8. Действие полученных Заказчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
2.9. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам.
2.10. За создание Программы и получение исключительных прав на нее Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет ___________
3.2. Оплата производится в следующем порядке:

3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем ____________________________________.
4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Исполнитель гарантирует, что:
- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;
- на момент подписания настоящего Договора Исполнитель не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.
4.2. На разработанную Программу Исполнитель устанавливает гарантийный срок __________ со дня подписания акта окончательной сдачи-приемки Программы. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации Программы проблемы (недостатки) и устранить их, если они противоречат условиям технического задания Заказчика.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае несоответствия переданной Программы характеристикам, указанным в Техническом Задании Заказчик вправе потребовать по своему выбору:
- замены программным средством надлежащего качества;
- изменения размера вознаграждения;
- расторжения настоящего Договора с возмещением убытков.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока создания Программы, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ за каждый ___ просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном су...

Бланк документа «Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

на разработку Программного обеспечения

(исполнитель - физическое лицо)

г. ________________________ "___" ____________ 20__ г.

(место заключения Договора) (дата заключения Договора)

Именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование)

в лице ________________________________________________, действующего

(Ф.И.О, должность)

на основании __________________________________________, с одной стороны

(Устава, Положения, Доверенности)

и _____________________________________________________ с другой стороны,

(Ф.И.О, паспортные данные)

а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать

его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика.

заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью

настоящего Договора.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом

2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет

предварительную стоимость и сроки разработки ПО. Сроки выполнения задания

указываются в Календарном плане.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения

предоплаты Заказчиком.

2.4. После окончания работ Исполнитель предоставляет ПО

на утверждение Заказчику.

2.5. Исполнитель передает Заказчику Программу в виде дистрибутива

на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) после подписания

Сторонами Передаточного акта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием

и Календарным планом;

3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим

Договором;

3.1.3. исправлять все выявленные Заказчиком смысловые,

грамматические и орфографические ошибки в процессе разработки ПО

и в течение гарантийного срока;

3.1.4. исправлять все выявленные ошибки в функционировании ПО

в течение всего гарантийного срока.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить

в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные

настоящим Договором;

3.2.2. в процессе выполнения настоящих работ по настоящему Договору

привлекать третьих лиц без согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставить для разработки ПО все информационные материалы,

предусмотренные Техническим заданием;

3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки,

предусмотренные настоящим Договором.

3.4. В процессе разработки ПО Заказчик вправе получать

промежуточные версии Программы для контроля процесса выполнения работ

и согласования промежуточных результатов работы.

4. Исключительные права на Программное обеспечение

4.1. Заказчику принадлежит исключительное право осуществлять

и (или) разрешать осуществление следующих действий:

Воспроизведение ПО (полное или частичное) в любой форме, любыми

способами;

Распространение ПО;

Модификацию ПО, в том числе перевод ПО с одного языка на другой;

Иное использование ПО.

4.2. Исключительные права на Программное обеспечение переходят

к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения

5.1. Исполнитель передает Заказчику готовую Программу в срок,

указанный в Календарном плане.

5.2. При отсутствии расхождений Программного обеспечения

с требованиями, установленными в Техническом задании, Стороны подписывают

Передаточный акт, подтверждающий выполнение Исполнителем своих

обязательств по Договору.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Технического

задания, допущенных Исполнителем, он должен в течение ____ календарных

дней с момента принятия готового ПО предъявить Исполнителю требование

об устранении недостатков (недоработок).

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение ли ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном

законом порядке.

6.2. В случае несоответствия ПО характеристикам, указанным в

Техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения указанных

недостатков Программы либо расторжения настоящего Договора и возмещения

6.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору

одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и

решениях, как охраняемых, так и не охраняемых законом, а также сведениях,

которые являются коммерческой или иной тайной, то она не вправе сообщать

ее третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения

указанной информации виновная Сторона несет ответственность

в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В таком

случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на

время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

7. Цена Договора и порядок расчетов

7.1. Стоимость разработки Программного обеспечения по настоящему

Договору на оборудовании и материалами Исполнителя составляет

______________________________.

7.2. Перед началом работ Заказчик вносит Исполнителю предоплату

в размере 50% от их стоимости.

7.3. Оставшиеся 50% стоимости Заказчик оплачивает в течение _____

дней с момента подписания Сторонами Передаточного акта.

7.4. Сопровождение Программного обеспечения не является предметом

настоящего Договора и не входит в его стоимость.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель устанавливает на разработанное ПО гарантийный срок

в течение __ месяцев со дня подписания Передаточного акта.

8.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их

путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

8.3. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в

программный код Исполнитель не несет ответственность за работу

Программного обеспечения.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Исполнитель

______________________________ ________________________________

______________________________ ________________________________

Заказчик Исполнитель

Посмотреть документ в галерее:

• 
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• 
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• 
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• 
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Прикрепленный файл: