Образец составления договора разовой поставки товара. Договор поставки
Live Journal
Facebook
TwitterНашу эпоху огромного количества товаров невозможно представить без их поставок. Это означает появление большого количества правовых отношений перевозчик – получатель. К сожалению, не все стороны добросовестно выполняют свои обязательства. В результате одна из сторон может нести колоссальные убытки.
Одними из наиболее часто возникающих конфликтных ситуаций, являются споры о взыскании задолженности. Каждый из таких споров имеет свои особенности. Поэтому необходимо детально рассматривать все детали ситуации.
Как правомерно потребовать уплату задолженности, можно ли это сделать без судебных разбирательств, как правильно составить , нужно ли нанимать юриста – это те, вопросы которые требуют отдельного рассмотрения. Кроме того, в статье будет представлена .
В этой статье:
Форма и содержание договора поставки, а также существенные условия
Договор о поставке – правовой акт, который заключается между поставщиком и покупателем, с целью передачи товара, который используется покупателем для осуществления предпринимательской деятельности.
Внимание! Самое главное, обязательно заключайте и подписывайте договор, а также спецификации к нему. Это позволит вам в дальнейшем без проблем доказать факт поставки в суде.
Не рассчитывайте на добросовестность своего оппонента. Это поможет защитить ваши права в случае незаконных претензий в ваш адрес или нарушений договорённостей другой стороной.
В договоре должны быть прописаны несколько обязательных моментов:
- Субъекты правоотношений: кто выступает поставщиком, а кто – покупателем
- Срок доставки
- Место отгрузки
- Наименование и количество товара, который поставляется
- Транспорт, на котором доставляется
- Отгрузочная разнарядка, если отгрузка осуществляется поставщиком
- Сумма к оплате
- Форма расчёта
Договор накладывает на стороны взаимные обязательства: поставщик обязуется доставить товар в целости и сохранности, покупатель обязуется принять и оплатить поставку.
Происходит все следующим образом. Поставщик доставляет товар до места отгрузки. Дальше получатель проверяет доставленный товар по количеству и по качеству.
Образец договора поставки со спецификацией можно .
Если все в порядке, оплачивает услуги поставщика. Оплата осуществляется в порядке указанном в документах: наличный или безналичный расчёт. Но что делать, когда покупатель получил товар, но за него не рассчитался?
Как получить оплату за поставку товара
Для начала следует сделать несколько оговорок. Форма и способ оплаты оговариваются сторонами при заключении договора.
Как правило, если товар поставляется несколькими партиями, то расчёт с поставщиком происходит после доставки последней партии. Если вы поставщик, не стоит паниковать раньше времени, когда не все доставлено.
В случае, если поставленный товар был не доукомплектован или плохого качества, получатель также может не оплачивать поставку, до предоставления получателю продавцом товара надлежащего качества.
Поэтому нужно чётко понимать, что со своей стороны поставщик выполнил все обязательства.
При возникновении отказа получателя, от оплаты доставленного, необходимо определить причину отказа.
Их можно выделить две:
- Плохое финансовое положение получателя
- Намеренное оттягивание платежа
Если получатель озвучил первую причину, то оцениваем её серьёзность: или это временные трудности, или на получателя открыта процедура банкротства. В таком случае без промедления следует обратиться в суд, чтобы вас включили в список кредиторов. Иначе можете вообще остаться без оплаты.
Оттягивание платежа менее важная причина. Но следует понимать, что, скорее всего должник использует денежные средства поставщика в своих целях. Поэтому, не стоит затягивать с возвратом долга за поставку.
Какие нужны доказательства, подтверждающие исполнения обязательств
При возникновении ситуации, когда нужно вернуть долг за поставленный товар, продавцу естественно придётся доказывать выполнение всех обязательств со своей стороны.
Какие это могут быть доказательства:
- Поставка выполнена, в срок согласованный в договоре – есть подписи и печати в сопроводительных документах
- Товар доставлен надлежащего качества и комплектации – нет претензий от покупателя
- Не выявлена недостача в количестве
- Доставлен видом транспорта указанным в документах
- Наличие товарных накладных
- В акте-сверке указано, что весь доставленный товар соответствует договорным условиям, и на нём стоит подпись получателя или его доверенного лица
- Если получатель – доверенное лицо, то на товаросопроводительных документах стоят реквизиты его доверенности
Таким образом, перед обращением в суд, обязательно следует проверить наличие выше перечисленных документов, подтверждающих поставку товара.
Краткая характеристика основного долга по поставке
Основной долг – это суммарная стоимость доставленных товаров, которую получатель не оплатил, это именно та сумма, на которую обращено взыскание продавца.
Согласно Гражданскому кодексу, стоимость товара должна быть оплачена после его доставки: непосредственно сразу после факта доставки и отгрузки или в течение срока, указанного в договоре или спецификации к нему.
Кстати, образец спецификации к договору поставки товара можно .
Если этого не происходит, то получатель становиться должником, и, кроме основного долга, продавец может взыскать также неустойку.
Можно ли получить неустойку за несвоевременную оплату
Неустойка – это сумма, которую покупатель выплачивает, если не выполняет или не полностью выполняет свои обязательства в соответствии с договором. В данном случае – не оплаты.
Неустойка бывает договорной или законной. Законом предусмотрен фиксированный процент, выплачиваемый должником. Он называется процентом за пользование чужими денежными средствами, который определяется ключевой ставкой.
На данный момент это 9,25%. Но лучше прописывать размер неустойки в договоре. Это может быть фиксированная сумма – штраф, или процент который начисляется при каждом дне просрочки платежа – пеня. Чем дольше не выплачивается долг, тем больше пеня.
Направляем претензию
Рассмотрение дела в судебном процессе может затягиваться на несколько месяцев, а дальнейшая оплата покупателем долга по решению суда ещё как минимум на месяц. Итого процедура может тянуться до полугода.
Чтобы решить конфликт быстрее следует перед обращением в суд, начать с досудебного урегулирования вопроса. Это сэкономит ваше время и сохранит дальнейшие отношения с получателем, если вы конечно, планируете сотрудничать с ним. К тому же досудебный процесс предусмотрен арбитражным законодательством.
Досудебный процесс начинается с направления должнику письма с требованием вернуть долг.
Претензия на оплату задолженности по договору поставки включает в себя:
- Указание невыполненного обязательства,
- Какие пункты договора нарушил покупатель
- Суммы основного долга и пенни
- Срок ответа на претензионное письмо
Также в претензии необходимо указать, что если конфликт не решится в претензионном порядке, дело будет направлено в суд, где с должника помимо основного долга взыщут сумму неустойки, госпошлину, оплату юриста и другие платежи.
Обычно письменная претензия помогает решить конфликт без обращения в судебные органы в 3 из 10 случаев. Вы можете воспользоваться нашим примером. Претензия о взыскании задолженности по договору поставки находиться здесь.
В какой суд обращаться, когда нет оплаты по поставке
Если письменная претензия не дала результатов необходимо решать вопрос в судебном порядке. Процедура взыскания денег за поставку товара начинается с подачи искового заявления.
Его необходимо направить в арбитражный суд по местонахождению ответчика, в данном случае покупателя, при условии, что стороны не согласовали договорную подсудность разрешения споров.
В иске должна чётко указываться требования и основания, на которых они возникли, со ссылками на статьи. По ссылке можно скачать образец иска.
К исковому заявлению нужно приложить следующие документы, которые подтверждают обоснованность претензии и невыполнение получателем обязательств:
- Договор поставки
- Квитанция об отправке претензионного письма
- Счет-фактура
- Квитанция об оплате госпошлины и других судебных сборов
- Накладные и все товаросопроводительные документы
- Акт о соблюдении комплектации
- Уведомление о направлении иска должнику
Документы должны подаются в оригинале или надлежаще заверенной копии. Если иск составлен верно, у суда имеются все документы подтверждающие обоснованность претензии, то назначается судебное заседание.
Отказ от рассмотрения дела (оставление без движения) означает, что не все документы были собраны или иск имеет несоответствие установленным нормам.
Важно! Определите конкретно свою правовую позицию во время судебного разбирательства. Она должна быть подкреплена документально.
Нужно привести факты, которые подтверждают выполнение вами обязательств и нарушение договорных условий ответчиком. Для этого лучше воспользоваться услугами профессионального юриста.
Как исполнить решение арбитражного суда
Когда суд выносит решение о взыскании долга – денег за поставку, начинается следующий этап – исполнение этого решения. К сожалению не всегда эта процедура проходит быстро, т. к. долг может взыскиваться не только с денежных средств, а с имущества должника.
На основании решения судебный орган выдаёт исполнительный лист. Получение исполнительного листа только первый шаг в процедуре взыскания.
Вы можете предъявить исполнительный лист через обращение в банк. Долг будет взыскиваться с банковского счета должника. Для этого вам нужны банковские реквизиты должника и, самое главное, деньги на его счету. Если денежных средств будет недостаточно, долг вы не сможете взыскать.
Второй способ – обращение к приставам исполнителям. Обратиться в Службу судебных приставов нужно по местонахождению должника. Продавец или его доверенное лицо должны подать заявление и исполнительный лист приставу.
Для ускорения процедуры в заявлении необходимо указать адрес должника, его контактные данные, банковские реквизиты, сведения об имуществе. Тогда приставу не нужно будет отправлять запросы в различные органы.
В первую очередь пристав накладывает арест на имущество, дальше взыскивает денежные средства с банковских счетов, если денег недостаточно происходит продажа имущества. Таким образом, происходит погашение долга.
Защита в арбитражном суде
Взыскание долга не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Для качественного удовлетворения ваших требований без хорошего юриста не обойтись. Он поможет вам не только правильно подготовить документы для обращения в суд, но и будет представлять ваши интересы.
Арбитражный процесс достаточно специфический, со своим подсудным кругом дел, и, естественно неподготовленному человеку сложно в этом разобраться. Арбитражные дела могут длиться месяцами, и чтобы сократить этот срок, нужна квалифицированная правовая помощь.
Помните и не забывайте о главном! Взыскание долга касается финансовых интересов и качественными юридическими услугами нельзя пренебрегать.
В среднем стоимость услуг арбитражного юриста от 10000 руб. до 50000 руб. в зависимости от сложности, срочности дела, уровня подготовки адвоката и, конечно, от предоставляемых услуг.
Так составление искового заявления будет, стоит дешевле, чем представительство в суде. Но хороший юрист экономит ваши силы, деньги и время. А это крайне важно, особенно для предпринимателя.
Каждое предприятие старается разработать уникальный договор поставки товара, подходящий под свою деятельность. Скачать бесплатный образец можно по прямой ссылке.
Павильоны, коммерческие отделы многофункциональных центров, частные магазины и вообще все субъекты торговли так или иначе связаны между собой договорами поставки товара. Миллионы подобных договоров, связанных с поставкой разных товаров ежедневно заключаются между людьми, юридическими лицами, крупными государственными учреждениями, заводами. Отделы снабжения - с одной стороны и отделы сбыта - с обратной, находят встречные сообщения и договариваются о взаимовыгодном сотрудничестве. Этот процесс неизбежен и будет вечным, пока существует гражданское общество.
Обязательные пункты договора поставки товара
:- Первое - наименование, дата и место составления бумаги;
- Регистрационные данные поставщика и покупателя, с обозначением адресов;
- Далее перечисляем предметы поставки, весь ассортимент товара, подлежащий перемещению с одного склада на другой;
- Обязательства, возникающие у Поставщика и Покупателя в связи с перемещением, поставки продукции. Ответственность, сроки, порядок оплаты, расчеты, упаковка, приемка, доставка - все это является существенными условиями договора поставки товара и подлежит обязательному письменному закреплению;
- Прочие условия, спорные вопросы, ответственность, виза документа традиционно вносятся в конец;
- Неотъемлемой частью договора поставки товара и его частью будут акты приема-передачи продукции, все дополнительные соглашения, спецификации и другое.
Каждое предприятие старается разработать уникальный образец поставки товара, подходящий под свою деятельность. На своем ресурсе мы предлагаем Вашему вниманию различные бланки документов в формате ворд, эксель и другие, которые возможно скачать по прямой ссылке и самостоятельно изготовить правовую бумагу. Предварительно получив консультацию и создав образец (бланк) поставки товара, вы максимально близко отразите сложившиеся правоотношения на бумаге и останетесь довольный собственным трудом. Приятного использования!
поставки товара (с предоплатой/с отсрочкой оплаты)
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (генерального директора, представителя) _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (генерального директора, представителя) _______________, действующего на основании (Устава, Положения, доверенности), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка закупаемого Покупателем у Поставщика товара - _________ (описание товара), который Поставщиком должна быть передана, а Покупателем - принят и оплачен в сроки, порядке и на условиях установленных настоящим Договором.
1.2. Стороны настоящего Договора считают необходимым зафиксировать, что их отношения по настоящему Договору планируются ими как долгосрочные, направленные на установление и закрепление длительных хозяйственных (коммерческих) связей в интересах обеих Сторон.
1.3. Сроки поставки, наименование и стоимость товара подлежащей поставке в течение срока действия настоящего Договора, Стороны согласовывают в Приложении № 1 - Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Количество и ассортимент товара по каждой поставляемой партии согласовывается Сторонами на основании заявки направленной Покупателем в адрес Поставщика.
1.5. На момент согласования Сторонами заявки, товар должен принадлежать Продавцу на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора.
1.6. Товар поставляется в ________ упаковке массой: ___ кг.
1.7. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к аналогичному роду товару.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Покупателю товара.
2.2. Поставка товара осуществляется путем выборки его Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу указанному в Спецификации на условиях самовывоза и его вывоз силами и за счет средств Покупателя.
2.3. Товар должен быть подготовлен Поставщиком к передаче в течение срока указанного в Спецификации с момента получения от Покупателя (по электронной почте, посредством факсимильной связи, по почте, через курьера) заявки с указанием количества и ассортимента товара подлежащей передаче, а Покупателю направлена Поставщиком информация о такой готовности (по электронной почте, посредством факсимильной связи, через курьера или иным способом). Покупатель обязан принять товар не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения информации о готовности товара для передачи.
2.4. Передача товара Покупателю (или иному уполномоченному им лицу) производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ), а также документов удостоверяющих полномочия на получение товара (доверенность) и оформляется подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает проведение проверки товара в полном объеме и отсутствие претензий к внешнему виду упаковки, стоимости и качеству товара. Если товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати Покупателя на товарной накладной обязательно.
В случае если товар принимает уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от Покупателя, то указанное лицо должно передать Поставщику оригинал указанной доверенности в момент приемки товара. Проставление оттиска печати Покупателя в данном случае не обязательно.
2.5. Маркировка товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию о товаре при его приемке и соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.6. Упаковка, обеспечивающая сохранность товара, должна быть без внешних повреждений, а также отсутствия следов вскрытия.
2.7. При приемке товара Покупатель проверяет соответствие сведений, указанных в товарной накладной по форме ТОРГ-12, маркировке товара и настоящему Договору, а также проверяет целостность упаковки.
2.8. Если до момента подписания накладной будет обнаружено несоответствие количества или ассортимента передаваемого товара условиям настоящего Договора, Поставщик обязан немедленно устранить такое несоответствие, а если немедленное устранение такого несоответствия невозможно, в товарной накладной указывается количество и ассортимент фактического передаваемого товара.
2.9. Подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 подтверждает, что обязанность Поставщика по передаче товара Покупателю исполнена.
2.10. Моментом приема-передачи товара в целях толкования настоящего Договора считается момент подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Покупателем или уполномоченными ими сторонами) товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2.11. Базисным условием поставки товара по настоящему Договору является франко-автомобиль на складе Поставщика. Моментом передачи товара при этом является подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 перед процессом погрузки товара на автомобиль.
2.12. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязуется возвратить Поставщику принятый товар своими силами и за собственный счет.
2.13. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, согласно условиям Договора. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия товара и последствия такового несет Покупатель как Сторона по настоящему Договору.
3. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ТОВАР
3.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю документы на этот товар (сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании товара по его назначению и при его реализации.
3.2. Указанная документация должны быть переданы Поставщиком Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю, либо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после передачи товара.
3.3. В случаях, когда документы относящиеся к товару не переданы Поставщиком в установленный срок, Покупатель не вправе отказаться от товара и требовать возмещения убытков.
4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость за единицу товара по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Спецификации и распространяется на все поставляемые партии товара в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.2. Общая стоимость товара по каждой поставляемой партии, включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, в том числе - расходы Поставщика на упаковку товара, а также налог на добавленную стоимость, указывается в Счетах-фактурах и товарных накладных по форме ТОРГ-12.
4.3. Оплата товара, осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Сроки оплаты поставленного Покупателю товара согласовываются Сторонами в Спецификации.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, принимается Покупателем по количеству и качеству в следующем порядке:
5.1.1. На складе Поставщика при передаче/приемке товара с участием непосредственно ответственных представителей Покупателя и Поставщика.
5.1.2. В случаях выявления количественных или качественных несоответствий товара условиям настоящего Договора или согласованным условиям по ассортименту товара Стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами возникших разногласий.
5.2. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов, технических или согласованных условий, скрытых недостатков товара или несоответствия согласованному ассортименту товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар с последующей его оплатой Покупателем или отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, при этом Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и упущенной выгоды.
6.3. За нарушение срока передачи согласованной Сторонами партии товара, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый календарный день просрочки.
6.4. За нарушение срока приема товара, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не выбранного в срок товара за каждый календарный день просрочки.
6.5. За нарушение срока оплаты поставленного товара, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
6.6. За нарушение иных условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
6.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
7.2. Если стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении настоящего Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение и/или дополнение условий Договора), по требованию заинтересованной Стороны, настоящего Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.
7.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами настоящего Договора и скреплены печатями Сторон.
8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Настоящий Договор, также может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий настоящего Договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ.
Нарушение условий настоящего Договора признается существенным, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие настоящего Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут его сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, настоящий Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, которыми являются: военные действия, забастовки, массовые беспорядки, стихийные бедствия (бури, наводнения, землетрясения и другие), нормативные акты законодательной и исполнительной власти, препятствующие исполнению настоящего Договора.
9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в период действия настоящего Договора, его действие соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Стороны в письменной форме извещают друг друга о наступлении и предполагаемом сроке действия форс-мажорных обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) друг другу.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий настоящего Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, электронными письмами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
10.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда города Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) календарного года.
11.2. Если по истечению срока действия настоящего Договора, ни одна Сторона не заявила о его прекращении, то настоящий Договор считается пролонгирован на неопределенный срок.
11.3. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
11.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами, направленными по электронной почте (e-mail) и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре в реквизитах сторон и являющимся простой электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
11.5. Стороны гарантируют друг другу предоставление оригиналов документов ранее полученных по электронной почте (e-mail) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента их направления другой Стороне по электронной почте (e-mail).
11.6. В случае изменения юридического адреса, номера счета или обслуживающего банка Стороны настоящего Договора, обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
11.7. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ОГРН _____________
Тел +7 (___) ___-__-__
E-mail: _____________
Банковские реквизиты:
БИК _____________
Генеральный директор
Покупатель:
___________ «____________________»
Юридический адрес: ____________________________
Фактический адрес: _____________________________
ОГРН _____________
ИНН _____________ / КПП _____________
Тел +7 (___) ___-__-__
E-mail: _____________
Банковские реквизиты:
Р/с __________________________________________ в
_______________________________________________
К/с ___________________________________________
БИК _____________
Генеральный директор
____________________ / ________________ /
Приложение № 1
к договору поставки товара
№ ____ от ___.___.2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Москва «___» ___________ 2018 год
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (генерального директора, представителя) ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (генерального директора, представителя) _____________, действующего на основании (Устава, Положения, доверенности), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», согласовали настоящую спецификацию (далее - Спецификация) к договору поставки товара №___ от ___.___.2017г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Поставщик по настоящей Спецификации обязуется передать в собственность Покупателя следующий товар:
Наименование товара Стоимость за единицу товара (включая НДС 18%), руб.
2. Оплата товара производится Покупателем в рублях, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение ____ (___) рабочих дней с/до момента передачи товара.
3. Срок передачи товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя (по электронной почте, посредством факсимильной связи, по почте, через курьера) заявки. При условии наличия товара на складе Поставщика.
4. Место поставки: Склад Поставщика (самовывоз).
5. Дни и часы работы склада Поставщика: _____.
6. Настоящая Спецификация к Договору приобретает юридическую силу со дня ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Поставщика:
Генеральный директор
М.П.
От Покупателя:
Генеральный директор
______________ /__________________ /
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течении срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.
1.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.
1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.
2. ПОСТАВКА ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.
2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а так же риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.
2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение дней с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.
3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации указанной в Приложении № к настоящему Договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течении рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика.
4.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.
5. ПРИЕМ ТОВАРА
5.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в течение дней с момента доставки товара.
5.2. Приемка товара по качеству производится в течение дней с момента доставки товара.
5.2. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен как по узлам, так и в целом, не позднее чем через дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.
6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.5.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере % от стоимости дефектного товара.
6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере % от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости. Для целей налогообложения пеня считается с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Поставщика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.
7.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за рабочих дня до этого.
7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенной по месту расположения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г. .
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1. и 10.2., являются неотъемлемой частью Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Покупатель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн
- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Ph от температуры
- Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание
- Храм святой великомученицы екатерины в риме
- Численность последователей основных религий и неверующих
- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек
- Какие меры относились к политике военного коммунизма