Договор на создание (передачу) научно-технической продукции или на выполнение научно-исследовательской работы. Гражданское право На создание передачу научно технической продукции

Предмет договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР.

Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

Стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции. В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

Условия договора на создание (передачу) научно-технической продукции. В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции);

сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств.

Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия

разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.*.

Заключение договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом**.

Договорная цена на научно-техническую продукцию. Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию. Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора. Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Финансирование затрат на научно-техническую продукцию. Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

См.: Минц Б.И. Договоры на создание научно-технической продукции.- Хозяйство и право. 1989. № 3. С. 67-74.

* См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 5. С. 8.

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции. Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается прежде всего ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.

Бланк документа «Договор на создание научно-технической продукции» относится к рубрике «Договор на создание и выполнение НТП». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

на создание научно-технической

продукции

г.________________ "___" _____________ 20___ г.

__________________________________________________________________

дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.),

действующего на основании ______________________ с одной стороны и

(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность,

Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя

(передает) ____________________________________________________________

(наименование научно-технической продукции).

2. Научные, технические, экономические и другие требования к

научно-технической продукции, являющейся предметом договора

_______________________________________________________________________

котором они отражены).

3. Срок сдачи работ по договору _____________ 20___г.

календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего

договора.

5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в

соответствии с требованиями технического задания или иного документа на

проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год

утверждения) от "___"_____20___г. N______, являющегося частью договора.

6. Использование научно-технической продукции осуществляется

заказчиком на _______________________________________________________

(указать предприятие, организацию) путем ______________________________

(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая

продукция - освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и

II. Стоимость работ и порядок расчетов

7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему

договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о

договорной цене ______ (сумма прописью) рублей.

8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную

работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов

согласно договоренности Заказчика и Исполнителя).

9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном

III. Порядок сдачи и приемки работ

10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах

выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных

испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в

соответствии с договором, определен _____________________ (наименование

документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора.

11. Передача оформленной в установленном порядке документации по

отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами

Исполнителя.

12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт

сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен-

ной техническим заданием и условиями договора;

протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой

техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение

которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий)

новой техники);

копии протокола научно-технического совета Исполнителя с

заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или

иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц

и год утверждения).

13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год)

утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению

приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с

планом работ по договору.

14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год)

уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению

приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-

исследовательской работы научно-техническим советом).

15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-

приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего

договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки

научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами

составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок,

сроков из выполнения.

17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно

принять и оплатить работы по договорной цене.

18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-

экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей

Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных

исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения

специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в

размере ___________________________________________ (сумма прописью)

19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность

получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего

проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом

в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления

В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть

вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

IV. Ответственность сторон

20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за

неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств____________________________

V. Прочие условия

22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)

научно-техническую продукцию___________

23. Другие условия по усмотрению сторон________

VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон

24. Срок действия договора с "___"______ 20___г. по

"___" _______ 20___г.

25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя

_______________________________________________________________________

(почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)),

Заказчика _____________________________________________________________

((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)).

26. К настоящему договору прилагаются:_______

Совершено в ________ "___"_______20__г. в двух экземплярах: по

одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую

Исполнитель Заказчик

_________________ ___________________

*) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

Посмотреть документ в галерее:

• 
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.

ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______200__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20___г. окончание ________20___г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.

199 __ г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
де ствующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ________________ ______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) .
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять рабо у сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5 2 Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы ____ ______________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4 Цель и назначение ра работки __________ ____________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ___________________________________________ ___________________________________.
8 Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель ра работки, его ведомственная подчиненность
_____________________________________________ _____________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12 Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.