Договор подряда на оказание услуг: образец, виды, правила составления. Строительные услуги, оказание строительных услуг — Строительная компания «Стройальянс-НКХ

г. Москва «_______» _______ 20_____ г.

__________________________________________________________________________________ , именуемое «Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующий на основании ________________________________________________________________, с одной стороны, и Спецлифт. Ру , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика выполняет услуги путем предоставления (выделения) строительной техники на строительный объект на условиях, согласованных сторонами в настоящем Договоре.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1.Основной единицей расчета стоимости работ строительной техники, механизмов и автотранспорта является стоимость машино – часа, которая определяется по согласованию сторон и оговаривается Приложением 1 к настоящему Договору.

2.2.Стоимость услуг (тарифы), оказываемых строительной техникой, не указанными в Приложении № 1 к настоящему договору, определяется дополнительным соглашением Сторон.

2.3.ГСМ входит в стоимость арендованного оборудования.

2.4.Расчет времени работы строительной техники в часовом выражении в течение суток учитывается на основании соответствующих актов (рапортов) и (или) путевых листов, являющихся основанием для подтверждения фактически отработанного времени техники.

2.5.Тарифы на предоставляемые по настоящему договору услуги могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, в связи с ростом затрат. Об изменении тарифов Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 10 календарных дней.

2.6.Исполнитель несет все расходы, возникающие в связи с оказанием услуг Заказчику, предусмотренных настоящим Договором.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА РАБОТЫ ТЕХНИКИ

3.1.Заказчик не позднее, чем за сутки до начала работ подает Исполнителю заявку на необходимую технику. Заявка оформляется на предстоящую календарную неделю работы техники. В заявке должны быть указаны наименование техники, марка, адрес объекта, время работы техники, представитель Заказчика, имеющий право подписи путевых листов.

3.2.Исполнитель на основании заявки Заказчика выставляет счет Заказчику, который последний оплачивает в течение 3 (трех) банковских дней

3.3.Акты (рапорта) учета работы техники и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем Заказчика с указанием в актах наименования объекта, наименования машины и количества отработанного времени.

3.4.Нормой работы одной машино - смены является семь рабочих часов +1(один) час доставки и уборки техники. В случае невозможности выполнения машино - смены по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю полную стоимость машино - смены.

3.5.В зону действия, Московской Окружной Железной Дороги, оплачивается дополнительный час подачи и уборки техники.

3.6.В зону действия. Третьего Транспортного Кольца, оплачивается два дополнительных часа подачи и уборки техники.

3.7.Акты (рапорта) подписываются ответственным представителем Заказчика и Исполнителя и скрепляются штампом. Оформленный акт (рапорт) учета работы техники является основным документом, подтверждающим факт работы техники и соответственно фактом оказания услуг.

3.8.Акты учета работы техники, сменные рапорта, путевые листы Исполнитель сдает Заказчику до 5 числа месяца, следующим за отчетным. Заказчик проверяет переданные документы в течение пяти дней.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на основании заявки Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней.

4.2.Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы производится исходя из фактического объема оказанных услуг техникой на основании оформленных Сторонами актов (рапортов) учета работы техники.

4.3.Окончательная оплата оказанных Исполнителем услуг производятся в течение 5 (пяти) банковских дней после оформления актов учета работы техники Заказчиком.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, производятся на основании Заявки Заказчика.

5.2. Производством работ руководит ответственный представитель Заказчика.

5.3. Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.

5.4. Срок предоставления услуг:

5.4.1. Начало срока – с момент подписания настоящего Договора;

5.4.2. Окончание срока – ______________________________

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Исполнитель обязуется:

6.1.1.Оказывать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем Договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

6.1.2.Обеспечить исправность техники в течение времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей – их устранение.

6.1.3.Обеспечить технику горюче-смазочными материалами, укомплектовать технику экипажами водителей, имеющих специальную квалификацию и навыки работы.

6.1.4.Обеспечить выполнение необходимых мер по охране природы , противопожарных мероприятий и мер по охране труда и технике безопасности.

6.2.Заказчик обязуется:

6.2.1.Обеспечить своевременное представление Исполнителю заявок на работу техники.

6.2.2.Обеспечить надлежащее оформление актов учета работы техники.

6.2.3.Обеспечить своевременную оплату оказанных услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.4.Обеспечить охрану техники на объекте.

6.2.5.Обеспечить на объекте всех необходимых мероприятий по пожарной безопасности и технике безопасности.

6.2.6.В случае поломки техники во время оказания транспортных услуг Заказчику, Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Исполнителя по телефону или лично. По соглашению сторон неисправное транспортное средство может быть заменено. При этом может быть изменена марка (модель), цвет и т. п.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС - МАЖОР

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по договору, более чем на 5 (пять) календарных дней Исполнитель, уведомив об этом Заказчика в письменной форме, вправе в одностороннем порядке приостановить подачу транспортных средств до полного погашения Заказчиком задолженности по ранее выставленным, но не оплаченным счетам, а также взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки в размере 1 (один) процент от суммы долга.

7.3. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность на объекте арендуемого оборудования.

7.4. Исполнитель не несет ответственность за:

Несвоевременную подачу Транспортных средств при экстремальных погодных условиях (гололед, снежные заносы, при температуре воздуха ниже 250С, наводнение, затопление и т. п.), а также в случае ДТП и связанные с ним последствия;

Неподачу Транспортного средства в случае, если заявка подана не в соответствии с условиями настоящего Договора по п. 3.1.

7.5. В случае простоя техники по вине Заказчика он возмещает Исполнителю ущерб в размере стоимости времени простоя техники по ценам, предусмотренным настоящим договором.

7.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого – либо обстоятельства по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли и не должны были предвидеть или предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам в частности относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, дорожно – транспортное происшествие, военные действия или введение чрезвычайного положения, а также случаи забастовок, изменения в законодательстве РФ или издания нормативных актов и т. п. обстоятельства независящие от сторон, препятствующие исполнению обязательств по Договору.

7.7.Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия, но не более одного календарного месяца.

7.8.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить другую сторону наступлении или прекращении действия данных обстоятельств.

7.9.По истечении вышеуказанного срока Стороны принимают решение о продлении настоящего договора путем заключения дополнительного соглашения или об его расторжении. При этом ни одна из сторон не будет имеет право на возмещение другой стороной возможных убытков.

7.10.В случае причинения имуществу Заказчика ущерба транспортным средством Исполнителя, его механизмами, устройствами или оборудованием при исполнении настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить причиненный ущерб.

7.11.Также, в случае причинения имуществу Исполнителя Заказчиком ущерба каким либо способом, Заказчик обязуется возместить причиненный ущерб.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____________________

9.2.По окончании срока действия настоящего договора, он может быть пролонгирован по взаимному соглашению Сторон.

9.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4.Расторжение Договора производится Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель). ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному составу обязательства по возмездному оказанию услуг. Однако для оказания отдельных видов услуг устанавливаются специальные правила. Так, деятельность по оказанию услуг связи, аудиторских, медицинских и некоторых иных подлежит обязательному лицензированию.

Типовой договор

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. _________________ «___» __________ 20 __ г.

________________________________

(наименование организации или ФИО)

действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________,

(наименование предприятия или ФИО)

действующее на основании _____________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

__________________________________,

__________________________________,

__________________________________.

именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с «__» ______ 20 __ г. до «__» ______ 20 _ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги адлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение ____ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере _________ (____________) руб. И суммы издержек Исполнителя в размере _________ (____________) руб.

3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ________________ суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ОБЩАЯ ФОРМА)

г. _________________ “___” __________ 19 __ г.

___________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, и ___________________________________________________,

(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)

действующее на основании ______________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: __________________________________,

(перечислить услуги)

именуемые в дальнейшем “Услуги”.

1.4. Срок выполнения работ с “__” _________ 199 ___ г. до “__” _________ 199 ___ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение _______ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Исполнителю в размере ______________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.1.2. Суммы издержек Исполнителя в размере ______________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________

(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного

______________________________________________________________________________________.

или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик ___________________________________________________________________________

Исполнитель ________________________________________________________________________

(адрес и банковские реквизиты)

Подписи и печати сторон

Заказчик ____________________________ Исполнитель __________________________

(подпись) (подпись)

На оказание услуг служит основой для соглашений о выполнении различных видов услуг. Наша статья подскажет, какие правила учитывать при составлении типового договора на оказание услуг и каким законами это регулируется.

Что такое договор оказания услуг согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?

В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий (услуг), а другая сторона обязуется произвести их оплату. Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором.

Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг , хотя существует большое количество различных видов услуг (юридические, медицинские, рекламные и т. д.), порядок оказания которых (к примеру, почтовых) помимо ГК РФ регламентируется специальными законами. В прочих случаях все не предусмотренные Гражданским кодексом моменты определяются взаимным соглашением сторон.

Много общего договор на выполнение услуг имеет с договором подряда, в рамках которого осуществляются различные работы. Но при оказании услуг, в отличие от подряда, не появляется какого-либо материального результата (например, строительство дома ведется на основе договора подряда, а деятельность риелтора по поиску для клиента подходящей недвижимости осуществляется по договору оказания услуг). Подрядчик в силу закона имеет право привлечь к выполнению работы иное лицо, заключив с ним договор субподряда. А что касается услуг, то они, напротив, должны быть оказаны лично, если противоположное не оговорено в самом договоре.

Стороны и форма договора на оказание услуг. Где скачать бланк соглашения?

Участниками соглашения об оказании услуг являются:

• исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
• заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.

Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица. В ситуации, когда исполнителем является ИП либо коммерческая организация, а заказчиком — гражданин (которому услуга нужна для некоммерческих целей), услуги именуются бытовыми. Права и обязанности сторон при оказании бытовых услуг регулируются законом «О защите прав потребителей», а также правилами бытового обслуживания населения.

В большинстве случаев соглашение на оказание услуг оформляется письменно, хотя между гражданами допускается и устное заключение договора , если стоимость услуг не превышает 10 тыс. руб.

Что касается бытовых услуг, то договор на их выполнение может оформляться как в стандартном виде, так и путем заполнения квитанции. При этом в ней обязательно должны быть отражены все существенные условия договора. Если же бытовая услуга выполняется непосредственно в присутствии заказчика, то исполнителю достаточно выдать кассовый чек или иной документ в подтверждение оплаты.

С бланком типового договора на оказание услуг можно ознакомиться на нашем сайте.

Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требования

К числу существенных, то есть необходимых, условий такого соглашения относятся:

1. Предмет договора — конкретные действия, которые должен совершить исполнитель, либо деятельность, которую он должен выполнять. Суть оказываемой услуги должна быть прописана в договоре предельно ясно.
2. Сроки начала и завершения оказания услуг.

Любой образец типового договора на оказание услуг должен включать в себя эти положения.

Помимо вышеназванного в тексте типового договора на оказание услуг целесообразно отразить следующие дополнительные условия:

• стоимость услуг (если это условие не прописано в договоре, заказчик должен уплатить сумму, обычно взимаемую за аналогичные услуги);
• требования к качеству оказываемой услуги;
• место выполнения услуг;
• ответственность сторон за невыполнение взятых на себя обязательств (например, размер неустойки за нарушение сроков оплаты);
• иные условия в зависимости от вида услуги.

Кроме того, в договоре могут быть отражены:

• условие о полной или частичной предоплате;
• право исполнителя на привлечение третьих лиц к выполнению услуг.

Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?

Случается, что в ходе реализации договора об оказании услуг стороны оформляют дополнительное соглашение к нему. Оно составляется в случае, если появилась необходимость изменить одно или несколько условий сделки либо согласовать новое условие, ранее не прописанное в тексте договора. Такое соглашение заключается в той же форме, что и основной договор.

Чаще всего потребность в дополнительном соглашении появляется, когда договор заключен на длительный срок. К примеру, в ходе оказания образовательных услуг ежегодное увеличение платы за обучение для студентов-контрактников оформляется доп. соглашением к договору с вузом. Кроме того, доп. соглашение может заключаться для продления срока договора, изменения размера неустойки, установления или отмены обязательного досудебного порядка рассмотрения разногласий, введения условия о предоплате и многих других случаях.