Трудовой договор с геодезистом. Договор на выполнение геодезических и картографических работ

Приложение

к извещению о закупке у единственного поставщика

№ 29 от 01.01.2001

ДОГОВОР № _________
на выполнение топографо-геодезических работ

г. Новосибирск «__» ____________ 2012 г

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки, установленные Договором.

2.1.2. Обеспечить соответствие оформляемой технической документации действующим нормам и правилам.

2.1.3. Передать Заказчику техническую документацию в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

2.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.3.3 Договора, приостановить выполнение работ по Договору, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Подрядчику правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок и (или) объекты недвижимости, расположенные на участке, указанные в Приложении №3 к Договору и необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работ по договору.

2.3.2. Обеспечить доступ специалистам Подрядчика на объекты, подлежащие топографо-геодезической съемке.

2.3.3. Обеспечить участие представителей со стороны Заказчика при обследовании объектов, подлежащих топографо-геодезической съемке.

2.3.4. Обеспечить безопасные условия выполнения работ специалистам со стороны Подрядчика, в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

2.3.5. В случае невозможности выполнения работ в течение суток письменно или по факсу уведомить об этом Подрядчика и согласовать порядок и сроки выполнения работ.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Полная стоимость выполнения работ по настоящему Договору рассчитывается из стоимости инженерно-геодезических изысканий и стоимости услуг на предоставление необходимых исходных данных от органов государственной власти, органов местного самоуправления и прочих лиц (далее – Третьи лица) по ставкам и тарифам третьих лиц, действующим на момент составления настоящего договора, определенной в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.2. Полная стоимость работ по настоящему Договору составляет 125 818,29 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот восемнадцать руб. двадцать девять коп.), в том числе НДС по ставке (18%) – 19 192,62 (Девятнадцать тысяч сто девяносто два руб. двадцать девять коп.)

3.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, что составляет сумму 62 909,15 (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять руб. пятнадцать коп.), в том числе НДС (18%) – 9 596,31 (девять тысяч пятьсот девяносто шесть руб. тридцать одна коп.) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора.

Окончательный расчет производится в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, что составляет сумму 62 909,14 (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять руб. четырнадцать коп.), в том числе НДС (18%) – 9 596,31 (девять тысяч пятьсот девяносто шесть руб. тридцать одна коп.) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, на основании счета.

3.4. В случае изменения фактического объёма работ, зависящих от технических характеристик объекта (площадей, протяжённости, категории сложности выполнения работ и т. п.), а также увеличения размера платы, взимаемой органами государственной власти, местного самоуправления и прочими лицами за предоставление документов и сведений, необходимых для исполнения работ, сторонами подписываются фактические сметные расчёты, прилагаемые к Акту выполненных работ.

3.5. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить все обусловленные Договором суммы в пользу Подрядчика, Подрядчик имеет право продлить срок выполнения работ по Договору и/или удержать результат выполненных работ до исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ по Договору.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ по Договору составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней. Сроки этапов оказания услуг и предъявления по ним отчетных документов к сдаче Заказчику определены Календарным планом (Приложение к Договору)

4.2. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем поступления оплаты согласно п.3.2. Договора на расчетный счет Подрядчика, при условии выполнения Заказчиком п. п. 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3.

4.3. В сроки выполнения Подрядчиком работ не включены нормативные сроки подготовки, рассмотрения и согласования документации третьими лицами.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и оплатить.

5. Порядок передачи результата выполненных работ

5.1. По завершении выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора, Подрядчик выдает Заказчику техническую документацию, а также подписанный Подрядчиком и заверенный печатью Подрядчика Акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

5.2. Заказчик обязан рассмотреть полученную техническую документацию в течение 3 (трех) рабочих дней. По истечении этого срока Заказчик сообщает Подрядчику о принятии результата выполненных работ с одновременным подписанием Акта выполненных работ в 2-х экземплярах и заверением печатью организации либо заявляет мотивированный отказ от их принятия в письменной форме с указанием требования об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков, допущенных по вине Подрядчика.

В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта выполненных работ, отсутствия соответствующего мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его передачи Подрядчиком Заказчику, Акт выполненных работ считается подписанным, а работы - принятыми, при этом стоимость работ в соответствии с пунктом 3.2. Договора подлежит оплате. Возражения, направленные Заказчиком с нарушением указанного срока, Подрядчик вправе не принимать.

5.3. В случае предъявления письменного требования, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком такого требования.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.

6.3. Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.

6.4. При просрочке Заказчиком исполнения требований, указанных в п. п. 3.3., 3.5. настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. При просрочке Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от полученной им суммы на каждый день просрочки.

6.6. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Иные условия

7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации.

7.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатью.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Приложения № 1 Перечень объектов;

Приложение Техническое задание;

Приложения № 3 Перечень документов;

Приложение Смета на выполнение работ;

Приложение Календарный план – являются неотъемлемыми частями Договора.

8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК ФГУП "Радиочастотный центр Сибирского федерального округа" г. Новосибирск, магистраль Октябрьская, 4 в Сибирском банке Сбербанка России. Новосибирск e-mail: *****@***ru	ПОДРЯДЧИК Федеральное БТИ» Юридический адрес: г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, строение 2 Почтовый адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 18/20, корпус 2 Новосибирский филиал Федеральное БТИ» Юридический адрес: Почтовый адрес: в Филиале ВТБ в г. Новосибирске Телефон: 8 (3, 8 (3 e-mail: [email protected]
Подписи сторон
от Заказчика	от Подрядчика

Приложение № 1

К Договору № _______________

от «__» ____________ 2012 г.

Перечень объектов недвижимого имущества

	Наименование объекта	Местоположение объекта	Характеристика объекта
	Насосная станция подземная	г. Новосибирск, МО Барышевский с-т
	Автошоссейная дорога
	Антенна типа БС-2 № А1
	Антенна типа БС-2 № АБ
	Антенна типа БС-2 № А3
	Антенная опора АО-40 для установки антенн
	Поля подземной фильтрации
	Резервуар подземный - пожарный
	Ограждение территории
	Линия электропередачи свыше 6 тыс. Вт
	Наружные сети теплофикации

Подписи сторон
от Заказчика	от Подрядчика

Приложение № 2

К Договору № ______________

от «__» ____________ 2012 г.

Техническое задание

на проведение топографо-геодезической съемки

объектов недвижимого имущества

1. Результатом выполненных работ является техническая документация в 1 (одном) экземпляре, выполненная на бумажном носителе на каждый объект недвижимого имущества. Перечень объектов недвижимости, их местоположение, основные технические характеристики указаны в Приложении № 1.

2. Техническая документация выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. На объекты, признанные оборудованием, разрушенными и т. д. выдаются справки/технические заключения.

4. В комплект технической документации входят:

Ø Технические паспорта.

5. Для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором у Подрядчика имеются:

· свидетельство об аккредитации – Федеральное БТИ» серия РН – I № 000 на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства от 01.01.2001 за реестровым № 000;

· лицензия № МОГ – 06411Г от 01.01.2001 на осуществление геодезической деятельности;

· лицензия № МОГ – 06412К от 01.01.2001 на осуществление картографической деятельности.

Подписи сторон от Заказчика от Подрядчика

Приложение № 3

К Договору № ______________

от «__» ____________ 2012 г.

	Перечень документов для оформления, заключения и исполнения договора:
	1. Заявка на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя). 2. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 3. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. 4. Надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица. 5. Доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя). 6. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке. 7. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа и кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии).
	Подписи сторон
от Заказчика	от Подрядчика

Приложение № 4

К Договору № ________________

от «__» ____________ 2012 г.

Номер п/п	Наименование работ	Стоимость работ без НДС, руб.
	Топографо-геодезические работы по объектам с подготовкой технических паспортов

Стоимость работ без НДС, руб.
НДС (18%), руб.
Стоимость работ с НДС, руб.

«___» _________ 2012 Смету составил(а) _____________________

	Подписи сторон
от Заказчика	от Подрядчика

Приложение № 5

К Договору № _________________

от «__» ____________ 2012 г.

Календарный план

	Наименование этапов работ	Цена работ с НДС, в руб.	Срок выполнения работ	Отчетные документы
	1 этап - Топографо-геодезические работы		10 рабочих дней с момента начала оказания услуг	Акт приема-передачи оказанных услуг, счет-фактура
	2 этап - Топографо-геодезические работы		15 рабочих дней с момента окончания 2-го этапа	Акт приема-передачи оказанных услуг, счет-фактура, техдокументация

	Подписи сторон
от Заказчика	от Подрядчика

________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Топографические и геодезические работы

Топографическая съёмка — это создание топографического плана местности на цифровых носителях и на бyмажной основе посредством измерений расстояний, высот, yглов или прямого полyчения координат, с помощью специальных геодезических инстрyментов. Топографическая съемка бывает плановая, высотная и комбинированная.

При плановой получается топографическая карта, но без учёта рельефа, т.е.

Топографическая съемка местности

Съемка ландшафта включает в себя комплекс работ, проводимых с целью создания карт и топографических планов. Для этого используются геодезические измерения, а также полученные с летательных аппаратов различных типов изображения поверхностей земли.

Топографическо-геодезические работы можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий. Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки.

Кто может возместить НДС по договору строительного подряда

Компания нашла генподрядчика, который вызвался подготовить документы на строительство торгово-офисного центра и создать все условия для начала работ.

По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных работ.

Впоследствии налоговый орган некоторым из участников отказал в возмещении НДС, ссылаясь на то, что их услуги не охватываются условиями договора подряда о цене.

Подряд на выполнение проектных работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.

758 ГК РФ). Проектные и изыскательские работы предшествуют осуществлению строительства и позволяют на основе геологических, гидрологических и иных исследований предполагаемой строительной площадки подготовить проектно-сметную документацию.

Документация, необходимая при подачи заявления на выполнение работ по технической инвентаризации для физических лиц

1. паспорт собственника (и его ксерокопия), для лиц представляющих права и интересы граждан по доверенности - надлежащим образом оформленная доверенность (и ее ксерокопия)
2. правоустанавливающие документы на объект недвижимости

1. гарантийное письмо на проведение по технической инвентаризации, подписанное руководителем и главным бухгалтером;
2. перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих технической инвентаризации с указанием их технических характеристик, подписанный руководителем и главным бухгалтера.

Кадастровые работы

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп. вступ. в силу с 03.10.2019) Статья 35.

Основания для выполнения кадастровых работ Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения

«. 01.09.2014 года между Управлением по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «

Титан» (подрядчик) заключен государственный контракт N 45, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение горизонтальной топографической съемки земельных участков, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории, кадастровые работы и сопровождение процедуры кадастрового учета для нужд заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить указанные на условиях настоящего контракта.

Путеводитель по судебной практике.

ФАС СЗО: заказчик должен оплатить выполненную работу или доказать ее недостатки

Даже если заказчик остался недоволен качеством работы, выполненной по договору подряда, он должен оплатить ее стоимость. Или доказать в суде, что работа сделана плохо.

Получается это далеко не всегда, как следует из решения, принятого Арбитражным судом Северо-Западного округа.

В арбитражный суд обратилась организация с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании стоимости выполненных им работ по договору подряда и неустойки.

Договор на геодезические работы

Г._________ "___" ___________ 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "___________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора ___________, действующего па основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га, расположенное по адресу: _______ .

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом согласования договорной цены Заказчик составляет ___________, в том числе НДС 18% - ___________.
2.2. Оплата работ производится тремя этапами:
2.2.1. Первый платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% - ___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% - ___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.3. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в ___________, и том числе НДС 18% - ___________, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты двустороннего подписания Акта выполненных работ.
2.3. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки-передачи выполненных работ и результаты работ:
- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1 экземпляр,
- светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,
- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажном носителе
- копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.
3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта и документов, указанных п..3.1. настоящего договора, обязан рассмотреть полученные документы и направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания Акта приемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
3.4. Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ, подписанный со стороны Заказчика.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнитель работ в установленные сроки не по вине Заказчика, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ в установленные сроки по вине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%. Данное положение не применяется Сторонами к авансовому платежу.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договору составляет 31 (Тридцать один) календарный дней и начинает течь с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Изменение условий или прекращение Договора производится путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

6. Порядок разрешения споров. Расторжение договора.

6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны постараются урегулировать путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров или недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном суде г. ___________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3. Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке без обращения в Арбитражный суд в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, ведущих к просрочке выполнения работ. При расторжении Договора по данному основанию Заказчик оплачивает Подрядчику, только выполненные и принятые по Акту приемки-приемки выполненных работ.
6.4. Расторжение Договора производится путем направления письменного уведомления о расторжении Договора с указанием причины (основания) и даты расторжения Договора, которая может быть установлена не ранее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента получения данного уведомления Подрядчиком.
6.5. В случае расторжения Договора в течение срока, указанного в п.5.2 настоящего Договора, Стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактически выполненных Подрядчиком работ на момент расторжения Договора. Стороны оформляют соответствующий Акт, а Подрядчик в течение 3 (Трех) банковских дней с даты подписания Сторонами данного Акта обязан возвратить Заказчику денежные средства, полученные им по Договору, удержав часть суммы пропорционально стоимости выполненной работы по Договору.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.
7.2. Требования, изложенные в п.6.1 Договора, не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. За незаконное разглашение третьим лицам или незаконное использование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ее обладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии с нормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. "О коммерческой тайне" и действующего законодательства РФ.
7.4. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований, изложенных в настоящем разделе Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной

8. Прочие положения

8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами Дополнительным соглашением.
8.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
8.5. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

г. [место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и

[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:

Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;

Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;

Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].

Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].

2.2. Промежуточные сроки:

Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].

Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].

Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].

2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;

Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.

4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;

Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.

4.4. Заказчик вправе:

Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.

5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6. Разрешение споров

изыскательные работы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.