УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ ЖА Курортного района

Техническое задание

ул. Карла Маркса, д. 2, лит. А.

Раздел 1. Общие сведения

1. Заказчик

1. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга».

2. Контактное лицо

1. , тел., по техническим вопросам Сорокина

Оксана Валерьевна,

3. Наименование предмета котировки

1. Выполнение обследования технического состояния строительных конструкций

жилого дома, расположенного по адресу: Курортный район, пос. Песочный,

ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

1. Курортный район, пос. Песочный, ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

5. Начальная цена контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта 232 940,30 руб.

6. Критерий оценки

1. Минимальная твердая (фиксированная) цена выполняемых работ.

2. Цена работ остается фиксированной на весь срок действия контракта.

7. Источник финансирования

1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии Законом Санкт-Петербурга -120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья – 3500956 «Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов , все помещения которых находятся в собственности Санкт-Петербурга», код раздела 0501, код вида расходов 110, код ОСГУ 226.

8. Сроки выполнения работ

1. Начало: после внесения контракта в Реестр Контрактов Санкт-Петербурга.

2. Окончание: не позднее 20.12.2012 г.

9. Условия выполнения работ

1. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и утвержденной сметной документацией Заказчика (приложения № 1 и № 2 к контракту).

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом запроса котировок

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ).

1. Подрядчик обязан составить Технические заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации на бумажном носителе и в электронном виде в 2-х экземплярах.

2. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ.

Раздел 3. Перечень приложений к техническому заданию,

являющихся его неотъемлемой частью.

1. Приложение 1. Проект контракта

2. Приложение 2. Котировочная заявка.

Приложение 1

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

5.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по контракту сторона, нарушившая контракт, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду .

Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

5.3. За просрочку сроков окончания работ на 30 дней Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% за каждый просроченный день, а при задержке сверх указанного срока - 1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

СТАТЬЯ 6. Порядок прекращения действия Контракта

6.1. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации .

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.

СТАТЬЯ 7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по контракту.

Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта и в течение 12 месяцев после подписания акта приемки разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

7.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

7.4. Настоящий контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

7.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, срок исполнения предусмотренных настоящим контрактом обязательств наступает с момента включения контракта в Реестр государственных Контрактов Санкт-Петербурга.

7.6. Настоящий контракт действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2012 г.

7.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

Приложения:

1. Техническое задание.

СТАТЬЯ 8. Местонахождение и реквизиты сторон

8.1. «Заказчик»

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»,

Санкт-Петербур,

Администрация Курортного района

8.2. «Подрядчик»: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК
Директор Курортного РЖА
«______»___________2011г		«______»___________2011г

Приложение к контракту

№ ___ от _________________ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГКУ «Жилищное агентство

Курортного района Санкт – Петербурга»

____________________ _____________________

Техническое задание

на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций

жилого дома, расположенного по адресу: Курортный район, пос. Песочный,

ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

1. Визуально-техническое освидетельствование и определение общей схемы и особенностей конструктивного исполнения зданий.

2. Анализ существующей документации (планы ПИБ, технический паспорт и т. д.).
3. Фотофиксация конструктивного исполнения зданий в целом и его отдельных частей, фиксация обнаруженных дефектов и повреждений несущих конструкций.

4. Графическая фиксация обнаруженных дефектов и повреждений несущих конструкций с нанесением их на карты дефектов.

Глава № 2.1. т.1 п.2

к-0,4 п.1.5 Раздел 1 Общие указания

к-3,46 письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.

к-0,15 на объем работ

Двести тридцать две тысячи девятьсот сорок рублей 3 коп.

Приложение

Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.9.705 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец №4
Согласовано:			Утверждаю:	Директор Курортного РЖА
	Пос. Песочный, ул. Карла Маркса, литера А
	Устройство шурфов
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС 1
Основание:
Сметная стоимость
в том числе:	оборудования
Нормативная трудоемкость		тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах ноября 2012 года
	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
	эксплуата- ции машин		оплаты труда	эксплуата- ции машин
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 3 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 ОЗП=2285,75*11,329 Козп=11,329 (Инд ЦМЭЦ, п.) НР=61% (НР=411) СП=31% (СП=209)
100 М3 ГРУНТА
		КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ГРУНТАХ: МОКРЫХ ОЗП=518,03*11,329 МЗ=696,45*3,812 ЭМ=110,5*7,026 Козп=11,329 Кмат=3,812 Кэм=7,026 (Инд ЦМЭЦ, п.) НР=61% (НР=287) СП=31% (СП=146)
100 М2 КРЕПЛЕНИЙ
		ВОДООТЛИВ: ИЗ КОТЛОВАНОВ ЭМ=2545,95*8,99 Козп=11,329 Кэм=8,99 (Инд ЦМЭЦ, п.) НР=61% (НР=256) СП=31% (СП=130)
100 М3 МОКРОГО ГРУНТА
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 ОЗП=811,55*11,329 Козп=11,329 (Инд ЦМЭЦ, п.) НР=61% (НР=146) СП=31% (СП=74)
100 М3 ГРУНТА
Итого по смете:
		Переход в текущие цены---
		З/плата основных рабочих
		З/плата машинистов
		Эксплуатация машин
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
		Итого в текущих ценах
		Накладные расходы от ФОТ
		Сметная прибыль от ФОТ
		Итого без НДС
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Составил:
Проверил:

Приложение

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	Перечень	Исполнитель	Трудозатраты чел./ день	Основная зарплата
количество	должность
	Микологические исследования: 1.Рекогносцировочное обследование деревянных конструкций. 2.Вскрытия для детального обследования и отбора образцов древесины для лабораторных исследований. 3.Проведение микологических анализов (выделение чистых культур грибов, определение видового состава деревообразующих грибов). 4.Определение поражения насекомыми (червоточина). 5.Определение физико-механических показателей древесины (плотность и влажность древесины). 6.Заключение по состоянию деревянных конструкций и рекомендации по дальнейшей возможной эксплуатации жилых домов.		Кандидат биологических наук, доцент кафедры древесиноведения и фитопатологий

Накладные расходы – 28 %
Всего без НДС
Тридцать шесть тысяч рублей

Приложение

на инженерно-геологическое обследование состава всей толщи грунтов до подошвы фундамента жилого дома расположенного по адресу: Курортный район, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, дом № 2, лит. А

Трудозатраты

чел./ день

	Характер предприятия, здания, сооружения и виды работ	№№ частей глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе	Объем изыскательских работ (или стоимость)	Единица измерения	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
Справочник базовых цен 1999г.
1.Полевые работы
	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием до глубины 10 м	прим.1 к=1,5
Итого полевые работы
2.Прочие работы
	Внутренний транспорт от 20,0 до 25,0 км	ОУ п.9, т.4 п.5
	Организация, ликвидация работ	ОУ п.13 к-2,5 прим.1
Итого прочие затрат
4.Камеральные работы
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов статическим зондирование глубиной до 10 м
Итого камеральные работы
Всего по смете
	Итого стоимость геологических работ с учетом квартального коэффициента	к-39,97 письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.		Основная зарплата
количество	должность
	Отбор образцов, примененных в здании конструктивных материалов (кирпич, бетон, раствор, металл) для проведения разрушающих лабораторных испытаний

Заработная плата руководящего и обеспечивающего персонала - 20,3 %
Другие прямые затраты - 37,4 %
Накладные расходы – 28 %
Итого прямые затраты и накладные расходы
Накопления: (12,5 % к полной стоимости)
Итого без НДС
Пятнадцать тысяч пятьсот рублей

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в процедуре размещения заказа методом запроса котировок

(наименование участника размещения заказа; для физического лица – ФИО)

Исходя из требований к выполнению работ, дает согласие на участие в процедуре запроса котировок на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций жилого дома, расположенного по адресу: Курортный район, пос. Песочный, ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

________________________________________________________________________________

1. Местонахождение (для юридического лица); (место жительства для физического лица):

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

№ телефона: ________________________ № телефакса ______________________

2. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

Идентификационный номер налогоплательщика.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.

КПП ____________________

Расчетный счет _____________________ в ____________________________

Корр. счет __________________________________;

БИК _______________________________________

3. Наименование, характеристика и объем выполнения работ: в соответствии со сметой заказчика и техническим заданием.

4. Цена котировочного предложения с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов и других платежей:

Гарантирую выполнения работ по смете заказчика на общую стоимость,30 руб. (в том числе НДС). С учетом коэффициента снижения цены _______ ценовое предложение составляет ____________ руб. (с учетом НДС и всех действующих налогов) цифрами и прописью.

______________________________________________________________________

Участник гарантирует выполнение работ в полном объеме.

Участник согласен исполнить условия контракта, указанные в Извещении и его приложениях.

Участник подтверждает, что сведения о нем отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.

Участник обязан предоставить в виде приложения к котировочной заявке свидетельство о допуске к определенному виду работ в части обследования строительных конструкций зданий и сооружений (СРО).

Руководитель организации

должность подпись ФИО

Составление Технического задания на проведение обследования мостов и путепроводов

Перед проведением работ по обследованию мостового сооружения или путепровода необходимо составление технического задания. В техническом задании на обследование моста или путепровода отражется Наименование объекта, цель проведения обследования. В ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах» в Таблице 4.1 приведены основные типы обследования:

Периодическая диагностика эксплуатируемых мостовых сооружений проводится через установленные промежутки времени (средняя периодичность - 1 раз в 5 лет) с целью выявления их состояния, проверки соответствия сооружений установленным требованиям и внесения изменений в банк данных. Отчетная документация - технический паспорт мостового сооружения;

Первичная диагностика новых (вновь построенных) или после реконструкции сооружений перед вводом в эксплуатацию . Проводится с целью установления соответствия сооружения утвержденному проекту и СНиП 3.06.04-91 к качеству работ и внесения параметров нового сооружения в банк данных. Отчетная документация - первичный технический паспорт мостового сооружения;

- Диагностика мостовых сооружений после проведения капитального ремонта . Проводится с целью установления соответствия выполненных работ проекту и СНиП 3.06.04-91 к качеству работ и внесения параметров отремонтированного сооружения в банке данных. Отчетная документация - технический паспорт мостового сооружения;

- Диагностика мостовых сооружений после проведения ремонта . Производится с целью уточнения технического состояния сооружения после выполнения ремонтных работ, внесения этих уточнений в банк данных и корректировки технического паспорта. Отчетная документация - уточнения в техническом паспорте мостового сооружения;

- Периодическое обследование мостовых сооружений проводится через установленные промежутки времени (средняя периодичность - 1 раз в 10 лет, а для деревянных мостов - 1 раз в 5 лет). Мостовые сооружения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, до начала восстановительных работ следует обследовать ежегодно. Основными задачами регулярно осуществляемых периодических обследований эксплуатируемых мостовых сооружений являются оценка, контроль их состояния и проверка его соответствия установленным требованиям. Данный вид обследования может сопровождаться проведением полных или частичных испытаний. Отчетная документация - отчет о результатах обследования и технический паспорт мостового сооружения;

Первичное обследование новых (вновь построенных) или после реконструкции сооружений перед вводом в эксплуатацию . Данный вид обследования применяется в основном для больших и внеклассных мостовых сооружений. Проводится с целью установления соответствия сооружения утвержденному проекту и СНиП 3.06.04-91 к качеству работ. По требованию проектной организации или территориального органа управления сооружение может быть испытано, как это предусмотрено СНиП 3.06.07-86. Отчетная документация - отчет о результатах обследования и первичный технический паспорт мостового сооружения;

- Обследование мостовых сооружений после проведения ремонта, капитального ремонта . Данный вид обследования применяется в основном для больших и внеклассных мостовых сооружений и может сопровождаться проведением испытаний. Отчетная документация - отчет о результатах обследования и дополненный или исправленный технический паспорт мостового сооружения;

- Предпроектное обследование . Обязательный вид обследования перед составлением технического задания на проектирование ремонта, капитального ремонта или реконструкции мостового сооружения, проводимый с целью определения ремонтопригодности его элементов и сбора необходимой информации для разработки проекта, принятия правильной стратегии по модернизации сооружения. Данный вид обследования может сопровождаться проведением полных или частичных испытаний. При необходимости, по техническому заданию Заказчика, в процессе предпроектного обследования могут выполняться геологические изыскания, подводные обследования, углубленное исследование конструкционных материалов и другие узкоспециализированные работы, стоимость которых определяется отдельными расчетами или договорной ценой отдельных контрактов. Отчетная документация - отчет о предпроектном обследовании;

- Специальные внеплановые обследования , неполные обследования. Необходимость проведения, цели, задачи внеплановых и неполных обследований устанавливаются индивидуально для каждого конкретного сооружения для решения специальных вопросов, например, с целью уточнения расчетной грузоподъемности, обследования аварийных конструкций, обследования при организации пропуска сверхнормативных нагрузок по сооружению для определения возможности и условий их проезда и выявления повреждений после их прохода и т.д. Отчетная документация - заключение либо отчет о результатах обследования.

Также указываются основные технические параметры моста, перечень имеющейся исходной технической документации на мостовое сооружение, перечень и состав работ по обследованию.

Работы по составлению технического задания на обследование моста лучше доверить профессионалам. ООО «Строительные технологии» город Екатеринбург имеет необходимый опыт составления технического задания на обследование мостов. Ниже приведен пример Технического задания на обследование моста.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Обследование моста (путепровода)…»

1. Наименование объекта: мост через реку (Заполняется заказчиком)
2. Обоснование для проведения работ: Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
3. Цель проведения работ: основной целью предпроектного обследования является:

- выявление дефектов в конструкции пролетных строений, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, оценка их параметров;

- определение ремонтопригодности пролетных строений моста;

- оценка фактической грузоподъемности пролетных строений моста;

- назначение режима эксплуатации моста;

1. Финансирование: Заполняется заказчиком
2. Исходные данные: материалы обследования моста
3. Основные технические параметры объекта:

	Заполняется заказчиком
Габарит моста	Заполняется заказчиком
Длина мостового перехода	Заполняется заказчиком
Вид покрытия проезжей части и тротуара	Заполняется заказчиком
Пролетное строение	Заполняется заказчиком
	Заполняется заказчиком
Проектные нагрузки	Заполняется заказчиком
Год постройки	Заполняется заказчиком
Наличие коммуникаций	Заполняется заказчиком
Освещение на сооружении	Заполняется заказчиком

1. Объем работ: выполнение работ по оценке технического состояния мостового сооружения в соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах» по тип обследования 8 (предпроектное обследование) и в соответствии с настоящим техническим заданием.
2. Мероприятия по обеспечению безопасности и качества выполнения работ:

Приборное и инструментальное обследование всех несущих конструкций сооружения и с исследованием свойств материалов конструкций неразрушающими методами;

Произвести расчеты несущих элементов конструкции мостовых сооружений, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 5457-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований» от постоянных, временных и строительных нагрузок, в том числе проверку конструкций на местную и общую устойчивость;

Составить прогноз изменения состояния конструкций во времени.

1. Перечень и состав работ по оценке технического состояния мостового сооружения:

Основные виды работ	Перечень выполняемых работ	Состав работ
Подготовительные работы
1.1. изучение и анализ имеющейся технической документации на сооружение	изучение и анализ технической, исполнительной документации	Установление особенности конструкций, соответствие современным требованиям, выявление отступления от утвержденного проекта при строительстве, год постройки, год последнего ремонта/реконструкции сооружения
	Изучение и анализ результатов предыдущих обследований	Дефекты выявленные предшествующими осмотрами, результаты наблюдений, анализ динамики развития основных дефектов, выявление измерений в состоянии сооружения за истекший период эксплуатации
Разработка программы обследования и испытания	Утверждение программы обследования Заказчиком	Установление соответствия программы обследования и испытания действующим нормативным документам.
2. Полевые работы:
Обмерные работы	определение основных размеров моста, его конструкций и элементов; измерения на подходах; измерение габарита приближения строений и элементов мостового полотна; определение толщины слоев дорожной одежды на проезжей части; измерение подмостового пространства; измерение русла водотока	Выполнение измерений в объеме, необходимом для составления чертежей сооружения (измерение длины моста, длины пролетных строений, высоты опор, размеров сечений элементов, стыков и прикреплений, а так же расстояния между элементами и др.) Измерение ширины земляного полотна (насыпи), ширины проезжей части, высоты ограждений на подходах, высоты насыпи в местах сопряжения с мостом; Измерение габарита проезжей части по ширине, вертикального габарита, ширины тротуаров, высоты ограждений, перил на мосту. Занесение результатов в полевые журналы. Определение толщины дорожной одежды на проезжей части, толщины покрытия на тротуарах. Занесение результатов в полевые журналы. Измерение подмостового габарита, профиля поверхности грунта и конусов по оси сооружения. Занесение результатов в полевые журналы. Измерение ширины водотока, глубины русла, скорости течения. Занесение результатов в полевые журналы.
2.3. Геодезические измерения	съемка продольного и поперечных профилей покрытия проезжей части и тротуаров на сооружении и на подходах; проверка вертикальности опор; измерение угла пересечения или угла косины сооружения, геодезическая съемка продольного профиля нижнего пояса профиля балок пролетных строений	Установка геодезического прибора, лазерного дальномера, разметка контрольных точек, на проезжей части и на тротуарах, определение их высотного положения, определение координат контрольных точек или расстояние между ними, определение высотного положения контрольных точек.
	Проверка вертикальности опор	Установка геодезического прибора, определение положения контрольных точек на опорах. Занесение результатов в полевые журналы.
	Обследование элементов мостового полотна	Выявление повреждений в покрытии, в элементах ограждений, на тротуарах, в элементах перил, в деформационных швах, в системе водоотвода с проезжей части, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы.
	Обследование пролетных строений	Обеспечение доступа к пролетным строение при помощи лестниц, смотровых агрегатов и т.п. Выявление дефектов в пролетных строениях (и в сходах), определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы.
	обследование видимой части опор	Обеспечение доступа к ригелям опор при помощи лестниц, агрегатов и т.п. выявление дефектов на видимых поверхностях опор, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы.
	Обследование опорных частей	Обеспечение доступа к опорным частям при помощи лестниц, агрегатов и т.п. выявление дефектов в опорных частях, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы.
	обследование конусов, подмостового пространства	Выявление дефектов в конусах, в регуляционных сооружениях, дефектов подмостового пространства, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы.
2.4. Приборное и инструментальное обследование конструкций	Проверка соответствия положения опорных частей на опорах требованиям проекта	Измерение наклонов катков, взаимного положения элементов опорных частей на опорах. Занесение результатов в полевые журналы.
	измерение трещин	Измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин. Занесение результатов в полевые журналы.
	Измерение прочности бетона методом упругого отскока, пластической деформации или ультрозвуковым	Измерение прочности бетона методом упругого отскока, пластической деформации или ультрозвуковым. Занесение результатов в полевые журналы.
	Исследование глубины карбонизации защитного слоя воздействием на свежий излом фенолфталеином	Исследование глубины карбонизации защитного слоя воздействием на свежий излом фенолфталеином. Занесение результатов в полевые журналы.
	Измерение величины защитного слоя бетона ультразвуковым методом	Измерение величины защитного слоя бетона ультразвуковым методом. Занесение результатов в полевые журналы.
	Определение состояния железобетонных элементов	измерение коррозии металлических элементов пролетных строений (неразрушающим и при необходимости частично разрушающим способами, с восстановлением первоначального вида конструкций); Прочности бетона; Глубины карбонизации защитного слоя бетона, необходимо измерять максимальную и среднюю глубину карбонизации бетона пролетных строений;- толщины защитного слоя бетона и расположение арматуры; Выявление коррозии рабочей и конструктивной арматуры пролетных строений неразрушающими методами; Измерение толщины противокоррозийных покрытий и адгезии. Выявленные повреждения систематизируются в виде ведомости. Наиболее опасные, а также характерные повреждения и дефекты должны быть отражены в эскизах. Занесение результатов в полевые журналы.
	Измерение ослабления сечений в местах коррозии	Измерение остаточного диаметра арматуры, остаточной толщины деталей элементов, толщины продуктов коррозии, глубины отдельных язв.
	Приборное исследование в русле водотока	Измерение профиля на дне водотока на по оси мостового сооружения и исследование размывов вокруг опор при помощи эхолота. Занесение результатов в полевые журналы.
3. Камеральные работы
3.1. Изучение и анализ технической документации на сооружение	Получение технической документации на сооружение у Заказчика	Подготовка письма с просьбой о предоставлении документации для изучения, получение документации или цифрового фото, возврат документации Заказчику
	Изучение и анализ проектной документации	Установление конструкций, соответствие современным требованиям
	Изучение и анализ исполнительной документации	Выявление отступления от утвержденного проекта при строительстве, год постройки, год последнего ремонта/реконструкции
	Изучение и анализ результатов предшествующих обследований	Дефекты выявленные предшествующими осмотрами, последствия аварий, результаты наблюдений. Анализ динамики развития основных дефектов, выявление измерений в состоянии сооружения за истекший период эксплуатации
	Выводы по результатам изучения и анализа технической документации	Полнота информации, соответствие данных документации фактическим данным, составление списка технической документации
3.2. Обработка данных по обследованию	Составление продольной схемы сооружения	Статическая обработка данных полевых измерений, подготовка продольной схемы сооружения в формате Автокад
	Составление поперечных сечений сооружения	Статическая обработка данных полевых измерений, подготовка поперечных сечений сооружения в формате Автокад
	Составление плана сооружения	Статическая обработка данных полевых измерений, подготовка плана сооружения в формате Автокад
	Составление чертежей узлов и элементов конструкций	Статическая обработка данных полевых измерений, подготовка чертежей в формате Автокад
	Составление детальной дефектной ведомости	Группировка однотипных дефектов, классификация, оценка категорий дефектов, подготовка ссылок на фотоиллюстрации дефектов.
	Графическое оформление материалов обследования с нанесением обнаруженных дефектов на карты	Подготовка и оформление карт расположения дефектов
	Обработка результатов геодезических измерений покрытия проезжей части	Подготовка и графическое изображение графиков продольного профиля проезжей части и поперечников, сравнение с проектом. Вычисление значения продольных и поперечных уклонов покрытия
	Обработка результатов геодезических измерений продольного профиля нижнего пояса балок	Вычисление величины выгиба (провисания) и построение при необходимости графиков продольного профиля нижнего пояса балок, сравнение с предыдущими данными
	Обработка результатов геодезических измерений угла косины	Вычисление угла косины по данным измерения
	Обработка результатов геодезической проверки вертикальности опор	Обработка результатов геодезической проверки вертикальности опор, оформление результатов
	Обработка результатов измерений прочности бетона	Статическая обработка измерений прочности бетона, вычисление класса бетона, сравнение фактической прочности с проектной прочностью,
	Обработка результатов измерений глубины карбонизации защитного слоя бетона	Статическая обработка результатов измерений глубины карбонизации, сравнение с величиной защитного слоя, оформление таблиц результатов
	Обработка результатов измерений толщины защитного слоя бетона	Статическая обработка результатов измерений толщины защитного слоя бетона, оформление таблиц результатов
	Обработка результатов измерений толщины противокоррозионых покрытий и адгезии	Статическая обработка результатов измерений толщины противокоррозионых покрытий и адгезии, сравнение с требуемыми величинами
	Обработка результатов измерений ослабления сечений в местах коррозии	Обработка результатов измерений, подсчет величины ослабления сечений коррозией
3.3. Расчетно-конструкторские работы	Расчетно-конструкторские работы, определение грузоподъемности сооружения	Составление расчетной схемы, сбор нагрузок, определение силовых факторов в основаных сечениях, определение предельных значений силовых факторов, массы эталонных грузовиков в колонне определение классов нагрузок АК и НК
	Расчетно-конструкторские работы, расчетная проработка рекомендуемых ремонтных мероприятий	Расчетная проработка возможности уширения. Составление расчетной схемы уширенного, усиленного мостового сооружения, сбор нагрузок, определение силовых факторов в основных сечениях, определение предельных значений силовых факторов, определение классов нагрузок АК и НК
3.4. Разработка технического заключения и рекомендаций	Анализ состояния конструкций сооружения, определение общей оценки его технического состояния, разработка технического заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, назначение режима эксплуатации	Назначение общей оценки технического состояния сооружения. Разработка рекомендаций по устранению опасных дефектов и рекомендациями по капитальному ремонту, реконструкции сооружения. Назначение режима эксплуатации сооружения. Необходимость дополнительного специального обследования.
3.5. Составление отчетной документации по результатам работы	Составление отчета о результатах проведенного обследования сооружения	Заполнение технических сведений Заполнение сведений о дефектах Составление заключения Составление пояснительной записки и дополнительных сведений Подготовка фотоиллюстраций дефектов

1. Основные требования к выполнению работ:
   1. Сбор данных по конструктивным характеристикам и наличии дефектов сооружения выполнить в объеме согласно "Временной инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах", утв. Распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ОС-467-р.
   2. Фотографирование общего вида моста, мостового полотна и основных дефектов (цветные цифровые фотографии) в соответствии с п.1.4. «Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах». На фотографиях обязательно должны быть видны типы пролетных строений, опор, тротуаров, ограждений, перил и основные дефекты. Под фотографиями необходимо указать с какой стороны произведена съемка, вид дефекта и его местоположение. Общее число фотографий должно составлять не менее 25 штук, размер фотографий не менее 9х12 см.
   3. Составление чертежей общего вида и поперечных разрезов сооружения с основными размерами выполнить в цифровом формате dwg. Оформление текстовых и графических материалов, в том числе чертежей должно соответствовать требованиям стандартной единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации для строительства (ЕПДС).

Чертежи моста должны соответствовать его состоянию на период обследования. На чертеже обязательно должны быть приведены данные из имеющейся технической документации (геология, размеры фундамента, абсолютные отметки и т.п.) Число поперечных сечений на чертежах определяются количеством типов конструкций пролетных строений и опор.

1. Выполнить поверочный расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования (СП 35.13330.2011) с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

Поверочный расчет грузоподъемности сооружения провести с оценкой коэффициента снижения грузоподъемности по отношению к нагрузкам
Н-13, НК-60, в соответствии со СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. Расчет должен быть произведен в соответствии с инструкциями по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений. (ВСН 32-89).

В соответствии проведенными расчетами, необходимо определить класс нормальной нагрузки автотранспортных средств АК, а также общий вес тяжелой одиночной колесной нагрузки (НК), в соответствии с положениями СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.

Краткое описание расчета грузоподъемности (предпосылки, методы и т.д.) должно быть приведено в пояснительной записке.

Исполнитель несет ответственность за результаты проведенных поверочных расчетов грузоподъемности моста, которые будут использоваться для введения ограничений пропуску транспортных средств по мостовому сооружению.

1. Определить общую оценку состояния моста (общий показатель состояния сооружения).
2. Формирование и оформление отчета об обследовании моста должно быть выполнено в соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 "ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах".

Отчетным документом по результатам выполнения обследования является отчет обследования моста.

Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете несет организация-исполнитель.

В отчете должны быть указаны ограничения, связанные с состоянием моста, и условия его безопасной эксплуатации.

1. В случае выявления аварийного технического состояния моста или опасных дефектов в конструкциях мостового сооружения необходимо оперативно информировать (в течении 12 часов) Заказчика с рекомендациями (в письменном виде по факсу) по оперативному устранению дефектов и режиму эксплуатации сооружения.
2. При проведении работ применяются сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерения. Приборы и инструменты должны быть поверены, калиброваны или аттестованы. Свидетельства поверки, калибровки или аттестации. Свидетельство поверки, калибровки или аттестации приборов предоставляются заказчику до начала проведения полевых работ.
3. В соответствии с законодательством РФ применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. Поверка, калибровка или аттестация приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ.

Применяемые приборы должны позволять измерять необходимые параметры с установленной точностью.

Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов. В случае не предоставления указанных документов или не соответствия представленных документов требований настоящего Технического задания, работ не принимается до устранения выявленных замечаний.

1. Исследования проводятся в соответствии с ГОСТ или утвержденными методиками. Проведение
2. Правила выполнения измерений, контроль точности выполняется в соответствии с действующими стандартами ГОСТ 21778-81, ГОСТ 23615-79, ГОСТ 23616-79*, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.2-94, ГОСТ 24846-2012.
3. Измерения выполняются с точностью, соответствующей измеряемого параметра сооружения по СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* и «Временной инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах» при этом

точность измерения:

Основных размеров сооружения и отдельных его элементов - 0,01 м;

Отверстия моста - 1%;

Продольных и поперечных уклонов проезжей части - 1 промилле;

Металлоконструкций - 0,001 м;

Высоты опор, насыпей - 0,1 м;

Инструментальной съемки несущих конструкций - 1,0 мм;

Раскрытия трещин - 0,05 мм;

Сколы, разрушения несущих конструкций - 1,0 мм.

1. При обработке данных полевых измерений применять методы математической статистики.
2. Все проводимые измерения предусмотренные настоящим техническим заданием должны быть описаны в отчете, в том числе о методах и местах проводимых измерений, а также о приборах измерения.
3. При обследовании конструкций использовать преимущественно неразрушающие методы. В необходимых случаях по согласованию с Заказчиком допускается производить вскрытия с проведением последующего локального ремонта мест исследования. Скрытые элементы обследуют только в случае видимых признаков начала разрушения открытых частей.
4. Механические исследования материалов несущих конструкций проводить преимущественно неразрушающими методами контроля. В необходимых случаях дополнительно проводить исследования частично разрушающими методами: ультразвуковым по ГОСТ 17624-2012, пластической деформации, упругого отскока, ударного импульса, отрыва с дисками, скалыванием ребра конструкции и отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-2015.
5. При определении прочности бетона по образцам, отобранным из конструкции, руководствоваться указаниям ГОСТ 28570-90.

Исполнитель сдает Заказчику законченную работу в виде отчета на сооружение на бумажном носителе с подписями исполнителей и печатью организации в 4-х экземплярах и 1-ом (одном) экземпляре на электронном носителе (формат PDF, DWG, Excel).

1. При выполнении работ по оценке технического состояния мостового сооружения должны быть учтены требования нормативных документов:

Распоряжение Минтранса РФ от 23.05.2003 N ОС-467-р "О введении в действие "Временной инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах»

ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах

ОДН 218.0.017-2003. Отраслевые дорожные нормы. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций" (утв. Распоряжением Минтранса России N ОС-198-р от 26.03.2003)

ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов"

СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 273)

СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822)

СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)

Методика определения содержания хлоридов в железобетонных конструкциях мостовых сооружений" (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 09.10.2002 N ОС-857-р)

ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79). Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 02.12.1980 N 184)

ГОСТ 23615-79 Межгосударственный стандарт. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности (введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 12.04.1979 N 55) (ред. от 01.06.1986)

ГОСТ 23616-79* (СТ СЭВ 4234-83). Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности (введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 12.04.1979 N 55) (ред. от 01.05.1984)

ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.10.1984 N 174)

ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений (утв. Постановлением Минстроя РФ от 20.04.1995 N 18-38)

ГОСТ 24846-2012. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2012 N 599-ст)

ГОСТ 17624-2012. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1972-ст)

ГОСТ 22690-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.09.2015 N 1378-ст)

ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (утв. Постановлением Госстроя СССР от 24.05.1990 N 50)

1. Все проводимые измерения должны выполняться стандартным оборудованием строго по действующим методикам.
2. В заключение к отчету должны быть внесены сведения о рекомендуемом режиме эксплуатации сооружения, о необходимых ремонтно-восстановительных мероприятиях, обоснование оценки технического состояния сооружения, включая расчеты определения параметров грузоподъемности.

Заказчик вправе потребовать оригиналы полевых (рабочих) журналов по всем видам измерений и журналы с промежуточными измерениями и расчетами. Указанные материалы Исполнитель предъявляет Заказчику в течении 2 рабочих дней.

В случае не предоставления указанных материалов или несоответствия представленных документов требований настоящего технического задания, работа не принимается до устранения выявленных замечаний.

1. При необходимости Заказчик может присутствовать при проведении обследования.

23. Исполнитель несет ответственность за правильность указанной в отчете информации о грузоподъемности и режиме эксплуатации моста с учетом эксплуатационных нагрузок и воздействий на сооружение.

Приложение № 11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по комплексному обследованию состояния строительных конструкций зданий филиал « Сургутская ГРЭС -2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году
1. Наименование филиала: филиал «Сургутская ГРЭС -2» ОАО «Э.ОН Россия»;
2. Полное наименование места оказания услуг:

г. Сургут, территория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия, 1. здания КНС-1,КНС-3, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КЗС-2

2. здание водопроводных очистных сооружений (ВОС)

3. здание Блока теплых складов (БТС)
3. Основание для оказания услуг:

В соответствии с ПТЭ п.2.2.1, п.2.2.3, п.2.2.4 комплексное обследование должно проводиться через 25 лет после пуска в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет;
- Комплексное обследование зданий КНС-1,КНС-3, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КЗС-2 проводилось в 2010 году. По заключениям № 58-ЗиС-28758-2010 комплексное обследование технического состояния строительных конструкций КНС необходимо провести не позднее августа 2015 года ;
- Комплексное обследование здания Водопроводных очистных сооружений (ВОС) проводилось 2010 году. По заключению № 58-ЗиС-28758-2010 следующее комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания ВОС необходимо провести ;

Комплексное обследование здания Блока теплых складов проводилось 2010 году. По заключению № ЗиС 632 следующее комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания БТС необходимо провести через 5 лет, т.е. в 2015 году ;

4. Цель оказания услуг:

Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
5. Содержание работ:

Произвести комплексное обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий по следующему перечню:

1.Подготовительные работы :

1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией;

1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными;

1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций

зданий и сооружений;

1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных

конструкций зданий и сооружений специализированными организациями;

1.5. Разработка программ обследования.
2. Основные услуги :

2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод.

2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ:

2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения;

2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций

2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий;

2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами.

2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости).

2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости).

2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций;

2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов.

2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания.
3. Оформление и выдача результатов обследования :

3.1. Подготовка и выдача технического отчета о состоянии строительных конструкций зданий, включающего:

3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения;

3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции;

3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов;

3.2. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений.
В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика.
Краткие сведения о зданиях и сооружениях

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

Вид работ	Сведения о зданиях и соружениях	Ед. измерения	Количество
Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий канализационных насосных станций КНС-1, КНС-3, КНС-7.КНС-8, КНС-9, КЗС-2.	1.Здание КНС-1
	Высота – 3,0 м
	Ширина – 7,0 м	М3	199,5
	Длина – 9,5 м
	Глубина шахты-	М3	399
	Ширина – 7,0 м
	Длина – 9,5 м
	2. Здание КЗС-2
	Одноэтажное производственное здание с шахтой.
	Высота – 3 м
	Ширина – 3,5 м	М3	52,5
	Длина – 5 м
	Глубина шахты- 6,0 м	М3	105
	Ширина – 3,5 м
	Длина – 5,0 м
	3. Здание КНС-3
	Одноэтажное производственное здание с шахтой.
	Высота – 6,5 м
	Ширина – 12,5 м	М3	1421,87
	Длина – 17,5 м
	Глубина шахты- 6,0 м	М3	525
	Ширина – 7,0 м
	Длина – 12,5 м
	4. Здание КНС-7
	Одноэтажное производственное здание с шахтой.
	Высота – 3,0 м
	Ширина – 5,5 м	М3	115,5
	Длина – 7,0 м
	Глубина шахты- 6,5 м	М3	250,25
	Ширина – 5,5 м
	Длина – 7,0 м
	5 .Здание КНС-8
	Одноэтажное производственное здание с шахтой.
	Высота – 4,0 м
	Ширина – 5,5 м	М3	154
	Длина – 7,0 м
	Глубина шахты- 6,0 м	М3	231
	Ширина – 5,5 м
	Длина – 7,0 м
	6 .Здание КНС-9
	Одноэтажное производственное здание с шахтой.
	Высота – 3 м
	Ширина – 2,5 м	М3	33,75
	Длина –4,5 м
	Глубина шахты- 4,5 м	М3	50,6
	Ширина – 2,5 м
	Длина – 4,5 м
Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания водопроводный очистных сооружений (ВОС)	1. Одноэтажное производственное здание Высота-6 м Ширина – 13,0 м Длина – 31,0 м 2. Двуэтажное административное здание Высота-5,5 м Ширина –6,5 м Длина – 7,0 м	м3	2 668,25
Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций здания Блока теплых складов	Одноэтажное производственное здание Высота-9 м Ширина – 133,0 м Длина – 73,0 м

6. Требования к исполнителю:

1. Наличие свидетельства о допуске к определенным видам услуг в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2. Наличие достаточного квалифицированного, аттестованного персонала из числа собственного или привлеченного на период действия договора для выполнения всего комплекса услуг;

3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;

4. Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

5. Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объему контрактов за последние годы;

6. Наличие сертификата соответствия услуг по охране труда (сертификат безопасности) (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2010);

7. Наличие приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;

8. Наличие сведений о травматизме на производстве(форма №7 травматизм приказ Росстата № 153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

9. Наличие графика выполнения услуг;

10. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнения услуг и контроль качества в порядке установленном Ростехнадзором РФ;

11. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;

12. Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах заказчика;

13. Исполнитель должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным настоящим Техническим заданием. По требованию заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, удостоверения, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию;

14. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую аттестацию персонала для проведения услуг, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады;

15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и нормами, действующими на предприятие, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

16. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

17. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в выполнении услуг, обеспечивают:

Своевременную выдачу бригадам производственных заданий;

Выполнение исполнителями работ требований НТД;

Контроль качества оказанных услуг.

18. Персонал Исполнителя обязан выполнять требования действующей «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». Оформление пропусков для подрядных организаций производится в порядке пункта 6.2. настоящей Инструкции: «Для подрядных организаций постоянные и временные пропуска оформляются и выдаются в бюро пропусков при предъявлении паспорта, на основании зарегистрированных в канцелярии филиала оригиналов письменных заявок от первых руководителей подрядных организаций (Генеральный директор, директор или руководители, исполняющие их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора филиала, с приложенными списками персонала, заверенными копиями приказов о назначении работников на должность (или командировочными удостоверениями) и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указываются фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического места жительства в г. Сургуте, сведения о наличии либо отсутствии судимости (в т.ч. погашенной). Кроме того, для иногородних граждан необходимо предоставлять справку о судимости, либо её отсутствии из органов внутренних дел по месту жительства работника.

Заявка подается в канцелярию филиала не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию филиала допускаться не будут».

19. В составе конкурсной документации представить Полный комплект сметной документации на стоимость оферты.

7. Требования к оказанию услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных

объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и

сетей РФ".

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния».

СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

СТО 17330282.27.100.003-2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

РД 34.21.363-95 Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции [СО 153-34.21.363-2003 (РД 34.21.363-95)];

РД 34.21.322-94 Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций [СО 153-34.21.322-2003 (РД 34.21.322-94)] с учетом пункта 5 данного технического задания;

РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

СО-СОТТА-19 Стандарт организации « Эксплуатация зданий и сооружений. Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений и территорий филиалов ОАО «Э.ОН Россия».

РО-ООТиПК-02 «Порядок проведения обследований технического состояния строительных конструкций и экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений) специализированными экспертными организациями на филиале «Сургутская ГРЭС-2».

При проведении обследования технического состояния здания должны выполняться требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора РФ, Управления ГПН и РАО «ЕЭС России», правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, пожарной безопасности (СНиП 21-01-97), РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила внутреннего распорядка филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»;

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки оказания услуг:

Срок оказания услуг: начало работ – июнь 2015 г. Окончание работ – июль 2015 г.
1. Исполнитель разрабатывает технический отчет в соответствии с РД 22-01.97 и предоставляет Заказчику в электронном виде для согласования до 20.07.15г.
10. Требования к приемке:

1. По результатам проведенного комплексного обследования провести совместное техническое совещание Исполнителя работ и представителей Заказчика (Заместителя главного инженера, ООТПК, ОППР, начальника подразделения, ответственного за техническое состояние объекта или его заместителя) с предварительными выводами по техническому состоянию обследованного объекта.

2. Сдача-приемка оказания услуг и подписание Акта о завершении услуг осуществляется в соответствии с графиком производства работ, после получения Заказчиком технического отчета в электронном виде;

3. Приемка оказания услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ;

4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

5. Недостатки оказания услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.
11. Документация, предъявляемая Заказчику:

Исполнитель предъявляет Заказчику:

1. Перечень организаций, участвовавших в обследовании, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

2. Акты о завершении услуг;

3. Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных техническим заданием;

4. Технические отчеты в количестве 4-х экземпляров на бумажном носителе и электронный вариант на цифровом носителе с объемом информации не более 50 Мбайт зданий КНС:

4.1 Технический отчет в соответствии с РД 22-01.97;

4.2 Проект усиления: Комплект рабочих чертежей и расчеты по усилению и ремонту

зданий.
12. Гарантия исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

1. Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

2. Выполнение всех услуг в установленные сроки;

3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Раздел документа: Образцы документов , Задание

__________________________________________________________________ (наименование электростанции, АО-энерго)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО Ответственный представитель Главный инженер генпроектировщика ___________________________ (наименование ТЭС) ___________________ 200_ г. ___________________ 200_ г. (число, месяц) (число, месяц) ___________________________ ___________________________ (подпись) (подпись)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Общая часть

Настоящее техническое задание составлено на обследование ПЗ и С ___________________________________________________________ (перечислить намеченные для обследования ПЗ и С) планируемые к реконструкции в 200_ г. 1.1. Сущность реконструкции сводится _________________________ __________________________________________________________________ (дать основное содержание работ __________________________________________________________________ по объектам и цели, намечаемые реконструкцией) В указанные ПЗ и С планируется внести следующие изменения и дополнения: ____________________________________________________ 1.2. Объекты обследования ____________________________________ (дать наименование объектов, __________________________________________________________________ краткую сущность изменений и дополнений __________________________________________________________________ по их помещениям после реконструкции)

2. Краткое описание реконструируемых зданий и сооружений

2.1. Объект обследования _____________________________________ (дать наименование объекта, __________________________________________________________________ указать год постройки, назначение объекта, его габаритные размеры, __________________________________________________________________ даты проведения и характер проведенных ремонтов, все изменения, __________________________________________________________________ произошедшие после ремонтов за период эксплуатации) В прилагаемых чертежах или эскизах показать поэтажные планы и разрезы ПЗ и С, размещение основных подразделений (цехов, участков производства) и технологического оборудования. 2.1.1. Этажность _____________________________________________ (указать количество и высоту этажей, __________________________________________________________________ подвалов, технических чердаков) 2.1.2. Внутрицеховой транспорт _______________________________ (указать оснащенность __________________________________________________________________ мостовыми кранами, тельферами, прочими грузоподъемными __________________________________________________________________ механизмами, их технические характеристики и зоны движения) 2.1.3. Конструкции здания ____________________________________ (основания и фундаменты, стены, __________________________________________________________________ колонны, перекрытия, покрытия, кровли и т.д.; краткое __________________________________________________________________ описание основных конструкций и примененных в них материалов) 2.1.4. Перечень и расположение конструкций, подлежащих обследованию _____________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1.5. Перечень конструкций, разбираемых в процессе реконструкции по технологическим и другим причинам и не подлежащих обследованию _____________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1.6. Комплектность рабочих чертежей по обследуемым конструкциям _____________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1.7. Время проведения последнего обследования и его исполнитель ______________________________________________________ (дата и название организации, производившей обследование) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1.8. Результаты инструментальных наблюдений ________________ __________________________________________________________________ (указать даты наблюдений, организацию - исполнителя работ, __________________________________________________________________ наличие деформаций оснований и значения осадки)

3. Цели и задачи обследования

3.1. Цель обследования _______________________________________ (указать основные цели, __________________________________________________________________ достигаемые обследованием: повышение надежности ПЗ и С, __________________________________________________________________ разработка рекомендаций и мероприятий по техническим условиям __________________________________________________________________ эксплуатации ПЗ и С, подлежащих реконструкции, и т.д.) 3.2. Задачи, решаемые обследованием __________________________ (оценка технического __________________________________________________________________ состояния ПЗ и С и их строительных конструкций для разработки __________________________________________________________________ ТЭО реконструкции; __________________________________________________________________ определение необходимости организации дополнительных __________________________________________________________________ инструментальных измерений; детальное обследование узлов __________________________________________________________________ и конструкций; при необходимости организация и проведение __________________________________________________________________ указанных измерений и обследований) 3.3. Изменение нагрузок ______________________________________ (указать интенсивность существующей __________________________________________________________________ нагрузки на перекрытия, кН/кв. м, приложить схемы размещения __________________________________________________________________ существующего и нового оборудования, схемы существующих и новых __________________________________________________________________ технологических нагрузок по данным генпроектировщика) 3.4. Конструктивные решения __________________________________ (в зависимости от технического __________________________________________________________________ состояния существующих ПЗ и С дать рекомендации по повышению __________________________________________________________________ надежности, разработке технических решений по усилению, замене __________________________________________________________________ и т.п.) __________________________________________________________________ Ответственный исполнитель от электростанции _______________ ___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ___________________ (дата)

Примечания.

1. При замене основного оборудования перечень объектов должен охватывать все те объекты, которые будут задействованы в производстве с новым основным оборудованием.

2. При замене основного оборудования в заключении следует предусматривать рекомендации, обеспечивающие продление срока службы ПЗ и С на срок не менее 35 - 40 лет.

3. В остальных случаях в заключении должен оговариваться срок дальнейшей службы ПЗ и С при выполнении соответствующих рекомендаций.

Сохраните эту страницу:

• Техническое задание открытого конкурса по отбору страховых медицинских организаций, привлекаемых для осуществления обязательного медицинского страхования неработающих граждан, имеющих место жительства в Московской области, а также неработающих граждан, имеющих место пребывания в Московской области и не имеющих места жительства в других субъектах Российской Федерации и подтвердивших факт своего проживания в установленном законодательством порядке, в 2009 году

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием , исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

Статуса юридического лица;

Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства :

6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики . Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах аналогично выполненных работ за последние 3 года.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ.

6.7. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.

6.9. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности , а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т. ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.10. Наличие у специалистов, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.11. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.12. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.13. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.17. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.18. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.19. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т. п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.20. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

6.21. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

6.23. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ.

6.24. В связи с выполнением работ на опасном производственном объекте , которым является «Шатурская ГРЭС», руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности по области аттестации: «Общие требования промышленной безопасности» - А.1.

6.25. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а) наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ро-стехрегулирования от 10 июля 2007 г. . (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников орга-низации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников ор-ганизации;

г) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 – травматизм, приказ Росстата) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, указанные в настоящем Техническом задании, с надлежащим качеством в полном объёме и в сроки, указанные в разделе 9 настоящего технического задания.

7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными

актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 01.01.2001 г.;
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 01.01.2001 г. № 000; СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ"; ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»; РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции; РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции; СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.; СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989 г.; Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 2007 г.; Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01; РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 000н; Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах. ОН Россия»; СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»; Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ от 01.01.2001г. «О техническом регулировании» и от 01.01.2001г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки оказания услуг:

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок окончания оказания услуг - 29 августа 2016 года.

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам, независимым от Заказчика (требования Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 000 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»), изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10. Требования к приёмке:

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 01.01.2001 г. № 000.

ГОСТ Р 37937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания, а также сведения согласно п. п. 5, 10, 11, 17 раздела 6 «Требования к Исполнителю».

В период выполнения работ представить:

11.2. Акты выполненных работ установленной формы.

11.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием.

11.4. Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

Заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (согласно перечня, см. раздел 2.1. настоящего технического задания) с технической документацией по усилению и ремонту строительных конструкций. Отчёты по комплексному обследованию крановых путей (согласно перечню см. раздел 2.2. настоящего технического задания). Паспорта на здания (сооружения).

12. Гарантии Исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.